Типовой договор на ремонт холодильного оборудования

Образец договора на выполнение работ (ремонт оборудования)

Типовой договор на ремонт холодильного оборудования

на выполнение работ по ремонту оборудования

г. Москва                                                                                                                                                                          «___» ___________20__ г.

ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Петрушка», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.

Подрядчик обязуется выполнить работы по диагностике и ремонту (далее – Работы) морозильников «Морозко» в количестве 2-х (Двух) штук (№1 — серийный № _______, инвентарный № ____, №2 — серийный № ____ инвентарный № ___) и холодильного шкафа «Шкаф» в количестве 1-й (Одной) штуки (серийный номер _____, инвентарный номер ______), установленных на территории Заказчика( далее по тексту — Оборудование), по адрес: г. Москва, ул. Московская, д. 1, к. 1, оф. 1, согласно техническому заданию (Приложение №___), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы на условиях, установленных настоящим Договором. В стоимость Работ входит стоимость заменяемых узлов, агрегатов и расходных материалов.

1.2. Срок выполнения Работ: 40 календарных дней с момента зачисления оплаты на расчетный счет Подрядчика. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

1.3. После запуска Оборудования представителем Подрядчика в присутствии представителя Заказчика и его стабильной работы в период испытания, Стороны подписывают акт выполненных Работ.

2. Обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнять работы с надлежащим качеством.

2.1.2. Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в п. 1.2. настоящего Договора.

2.1.3. Обеспечить соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, правил внутреннего распорядка Заказчика.

2.1.4. Нести ответственность за действия привлеченных для выполнения Работ по настоящему Договору сторонних организаций (третьих лиц).

2.1.5. Предоставить Заказчику за 3 (Три) рабочих дня до начала работ список своих представителей.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Приглашать сторонние организации для выполнения работ по настоящему Договору.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Предоставить Подрядчику Оборудование для выполнения Работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты перечисления предоплаты на расчетный счет Подрядчика и техническую документацию к данному Оборудованию.

2.3.2. Оплатить стоимость Работ, указанную в п. 3.1. настоящего Договора.

2.3.3. Предоставить представителям Подрядчика свободный проход в помещения, где расположено Оборудование.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласно смете затрат (Приложение № ___) составляет 40 000,00 (сорок тысяч) рублей, НДС не облагается (Уведомление ИНФС России № ХХХ о возможности применения упрощенной системы налогообложения).

3.2. Оплата Заказчиком Подрядчику стоимости Работ по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.2.1. Заказчик производит предоплату в размере 100% от стоимости Работ на основании Счета на предоплату, действительного в течение 5 ( Пяти) рабочих дней.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Подрядчик дает гарантии на все выполненные Работы по ремонту в течение 6 (Шести) месяцев с даты подписания акта выполненных Работ и 6 (шести) месяцев на установленные расходные материалы при условии правильной эксплуатации Оборудования.

4.2. При выходе из строя Оборудования в период гарантийного срока, Заказчик составляет акт в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня выхода из строя Оборудования, с участием представителя Подрядчика.

Подрядчик в течение 2-х рабочих дней, со дня письменного уведомления Заказчиком о выходе из строя Оборудования, обеспечивает прибытие на объект своего представителя для составления причин неисправности, принятия решения о порядке и сроках проведения ремонтных Работ.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. За нарушение сроков выполнения Работ Подрядчик уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости не выполненных Работ за каждый день просрочки.

5.3. В случае обнаружения Заказчиком дефектов в течение гарантийного срока на выполненные Работы Подрядчик обязан, в течение 7 ( Семи ) рабочих дней со дня уведомления Заказчиком об обнаруженных недостатках безвозмездно устранить их. 

5.4. Если отступления в Работе или иные недостатки являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков в полном объеме.

5.5.

Ни одна Сторона не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и других природных явлений, а также война, военные действия, блокада, акты или действия государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора. При этом Сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана в течение трех рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

6. Порядок сдачи и приема Работ

6.1. По результатам проведения Работ и испытания Оборудования Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных Работ и рекомендации по правильной эксплуатации Оборудования. 

6.2. Работа считается выполненной Подрядчиком после подписания акта 

выполненных Работ уполномоченными представителями Сторон.

6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта выполненных Работ Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем доработок и сроками их выполнения. 

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими Сторонами Договора.

7.2. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон и в других случаях, предусмотренных ГК РФ и другими законами.

7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

8. Порядок разрешения споров 

8.1. В случае возникновения споров между Сторонами, в связи с исполнением обязательств настоящего Договора, Стороны принимают все меры к разрешению их путем переговоров. Срок рассмотрения претензий — 20 ( Двадцать ) календарных дней со дня их получения. 

8.2. В случае невозможности разрешить спор путем переговоров между Сторонами, спор по настоящему Договору подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика

9. Адреса и банковские реквизиты Сторон

«,»author»:»ÐÐ²Ñ‚ор: pkpr»,»date_published»:»2015-01-01T00:00:00.000Z»,»lead_image_url»:null,»dek»:null,»next_page_url»:null,»url»:»http://obrazetsdogovora.blogspot.com/2015/09/blog-post_1.html»,»domain»:»obrazetsdogovora.blogspot.com»,»excerpt»:»Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ñ†Ñ‹ договоров, подряд, услуг, работ, суд, третейский, оказания, займ, лиц»,»word_count»:898,»direction»:»ltr»,»total_pages»:1,»rendered_pages»:1}

Источник: http://obrazetsdogovora.blogspot.com/2015/09/blog-post_1.html

Договор на ремонт холодильного оборудования

Типовой договор на ремонт холодильного оборудования

СКАЧАТЬ ДОГОВОР НА РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

        ДОГОВОР   №  _____

на ремонт холодильного  оборудования

г. Москва                                                                                       «____»__________ 2015г.

     Индивидуальный предприниматель Любименко Дмитрий Александрович,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  действующий на основании Свидетельства ОГРН 50 012747148 от 27.06.2011г.

, с одной стороны, и  __________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

            1.1. Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить работы по ремонту холодильного оборудования, расположенного по адресу:_______________________________________________________________________ согласно прилагаемому перечню (Приложение №1 к настоящему Договору).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость ремонтных работ и расходных материалов по Договору составляет : _________________________________________________________ рублей 00 копеек.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1., включает в себя: ремонт оборудования, затраты по приобретению расходных материалов, транспортные расходы по доставке расходных материалов до места проведения работ.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Оплата Заказчиком стоимости работ осуществляется путем перечисления      100 % суммы в течение 5 (пяти) банковских дней

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ

            4.1.Исполнитель обязуется выполнить ремонтные работы в течение 3-х (трех) рабочих дней после поступления оплаты на банковский расчетный счет Исполнителя.

4.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы и в течение 3-з дней подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, что будет являться подтверждением надлежащего выполнения работ Исполнителем и отсутствия претензий со стороны Заказчика к качеству работ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, Исполнитель устраняет недостатки/недоработки в течение 2-х рабочих дней и предоставляет Заказчику исправленный Акт сдачи-приемки выполненных работ.

4.4. Исполнитель оставляет за собой право заменять оговоренные ранее запасные части на аналогичные, в случае их отсутствия у поставщика Исполнителя.

5. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.

5.1. Исполнитель гарантирует качество выполняемых ремонтных работ. Гарантийный срок на ремонтные работы составляет 6  месяцев.

Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2.Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки, если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки в ремонтно-наладочных работах.

5.3. Исполнитель не несет ответственности за неисправности в тех случаях, когда:

            — оборудование используется не по назначению;

            — происходят перебои в обеспечении электроэнергией;

             -температура окружающей среды не соответствует техническим требованиям, предъявляемым к оборудованию;

             — отсутствует необходимая вентиляция помещений.

6.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

            6.1. Стороны обязуются все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, решать путем переговоров.

            6.2. Если возможные споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, то они подлежат рассмотрению Арбитражным судом г.Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ  И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

            7.1.Договор заключается на срок с «_____»______________2015г. по «___»____________________2015г.

             7.2. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах с Приложениями для каждой из сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬЗАКАЗЧИК
ИП Любименко Д.А.Юридический адрес:141000, Московская обл, Мытищинский р-н, г.Мытищи, ул.Крупской, дом  3, кв.24 Почтовый адрес:141000, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Крупской ул, дом № 3, кв.24  Тел. 7 919 96 26 644ИНН 502920172400Банковские реквизиты:р/с 40802810700000001474в ВТБ 24 (ЗАО) г. МОСКВАБИК 044525716к/с 30101810100000000716________________________/Д.А.Любименко/_______________________/___________/М.П.

Приложение №1

К Договору №_______ от «____»________________2015 г.

С М Е Т А

 перечень оборудования.

п\пНаименованиеоборудованияКол-во(шт.)Стоимостьремонта (руб.)
единицывсего

ИТОГО:

                   ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                  ЗАКАЗЧИК

      ________________/Д.А.Любименко/              ___________________/_______________/

                                                                                     М.П.

Источник: http://frostprofi.ru/articles/service/26

Сервисный договор, договор на техническое обслуживание оборудования пищеблока, столовой, ресторана, кафе, бара

Типовой договор на ремонт холодильного оборудования

Компания РСПро (Ресторан Сервис Про) заключает сервисные договоры по обслуживанию техники ресторанов, столовых, кафе, баров, пиццерий, пищеблоков и кухонь университетов, институтов, школ, детских садиков, высших школьных и дошкольных учебных заведений.

Наша Компания специализируется на техническом обслуживание (ТО) пищевого технологического оборудования и осуществляет сервис профессионально и недорого.

Мы можем предложить Вам 4 стандартных варианта договора ТО

Для наглядности рассчитаем стоимость ежемесячной платы для стандартного ППР (планово-предупредительный ремонт) исходя из кол-ва единиц техники 25 единиц, стоимость 1 ед. — 500 руб. и соотношения холодильной/тепловой техники — 50/50.

Стоимость Стандартного ТО составит 12 500 руб. (25ед. х 500 руб.= 12 500 руб.).

Вид Технического обслуживанияБез ежемесячной платыСтандартный ППР1/2 Стандартного ППРТолько запчасти
Ежемесячная платаБесплатно12 500 руб.6 250 руб.17 500 руб.
Диагностика1 500 руб.БесплатноБесплатноБесплатно
Ремонтные работыПлатноБесплатноПлатноБесплатно
ВызовБесплатно1 000 руб.1 000 руб.Бесплатно
Запасные частиПлатноПлатноПлатноПлатно

Без ежемесячной платы — 0 руб./мес., диагностика, ремонтные работы и запчасти оплачиваются отдельно, вызов техника – бесплатно

Без ежемесячной платы подходит тем, у кого только что закончилась гарантия на оборудование или в связи с низкой загрузкой оборудование редко ломается.

Так же данный вариант подойдет тем, кто еще не знает во сколько может обойтись ремонт и техническое обслуживание кухонного теплового и холодильного оборудования ресторана, кафе или столовой.

Крайне невыгодный вариант в случае частых поломок.

Стандартный ППР — 12 500 руб./мес., ремонтные работы – бесплатно, запчасти оплачиваются отдельно, вызов техника — 1 000 руб

Данный вариант подходит для техники старше 3 лет, для оборудование с высокой степенью загрузки или которое часто ломается. Экономия будет очень ощутимой, т.к. 3 — 4 ремонта могут уже составить ежемесячную оплату в размере 12 500 руб. А по этому договору наша Компания обязуется выезжать к Вам на ремонты и производить их хоть каждый день.

1/2 Стандартного ППР — 6 250 руб./мес., диагностика бесплатно, ремонтные работы и запчасти оплачиваются отдельно, вызов техника – 1 000 руб

Вариант половина от ежемесячной платы подойдет тем, кто хотел бы иметь все плюсы и бесплатные услуги, которые включены и выполняются в рамках технического обслуживания с ежемесячной оплатой.

Только ЗАПЧАСТИ — 17 250 руб./мес., диагностика, ремонтные работы и вызов техника — БЕСПЛАТНО, оплачиваются только запчасти

Данный вариант обслуживания удобен и выгоден при большом объеме ремонтных работ. Все услуги (диагностика, ремонтные работы, вызов) в течении месяца выполняются БЕСПЛАТНО в рамках договора. Это очень удобно. По факту, оплачиваются только запчасти и только после согласования с Вами.

В стоимость технического обслуживания с ежемесячной платой будет входить:

  • Ежемесячный технический осмотр оборудования на предмет его работоспособности. По результатам осмотра мы проинформируем Вас о техническом состоянии оборудования и порекомендуем необходимые мероприятия по недопущению его выхода из строя в будущем;
  • Проведение диагностики неисправного оборудования на предмет его ремонта. По результатам диагностики мы направим Вам на согласование коммерческого предложения по стоимости ремонта вышедшего из строя оборудования;
  • БЕСПЛАТНЫЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. Все работы, связанные с ремонтом оборудования, в случае его выхода из строя, в рамках договора мы будем выполнять БЕСПЛАТНО, таким образом, Вы оплачиваете только запасные части.
  • Мойка холодильного и морозильного оборудования. Помимо чистки конденсатора холодильного и морозильного оборудования, которая входит у нас в техническое обслуживание по умолчанию, мы включили в ТО такую услугу, как МОЙКА химическими средствами. В случае загрязнения холодильного или морозильного оборудования жиром, «салом», пылью, грязью и их комбинацией, мы отмоем Ваше оборудование дочиста БЕСПЛАТНО, в рамках договора ТО.
  • Время приезда техника – 24 часа с момента заявки. 24 часа мы декларируем и прописываем в договоре на ТО, но как правило, при заключении договора ТО, мы приезжаем день в день, в крайнем случае на следующий день в первую половину дня. Это возможно в связи с тем, что Клиенты на договоре имеют приоритет на вызов техника по отношению к разовым коммерческим вызовам, которые поступают к нам с рекламных телефонов и из интернета.
  • Ночные работы, работы в праздничные дни. В случае необходимости, мы проведем ремонтные работы в ночное время или в праздничные дни.
  • Расходные материалы, газы, жидкости.
  • Проведение маркировки Вашего оборудования. В случае заключения договора ТО, мы промаркируем Ваше оборудование и присвоим уникальный номер. С этого момента в нашей базе будет находится вся необходимая для ремонта информация (марка, модель, адрес расположения и т.д.). В случае вызова техника для диагностики и ремонта, Вам будет достаточно сказать диспетчеру уникальный номер.
  • Коррекция нашего склада запчастей под Ваши потребности. Маркировка Вашего оборудования позволит нам проанализировать и закупить на склад запчасти, которые могут потребоваться при ремонте именно Вашего оборудования. Это позволяет осуществлять ремонт в более сжатые сроки.

Что не будет входить в стоимость варианта технического обслуживания с ежемесячной платой:

  • Запасные части Стоимость запасных частей выносится за рамки договора с целью уменьшения обязательных платежей по договору. В случае наступления ремонта, стоимость ремонта всегда предварительно согласовывается с Вами по средствам направления Вам коммерческого предложения. В связи с тем, что все работы в рамках договора мы выполняем БЕСПЛАТНО, коммерческое предложение, по сути, состоит только из стоимости запчастей.
  • Вызов техника Вызов техника в рамках договора ТО – 1 000 руб.

На ТО берутся предприятия общественного питания, расположенные в Москве и Московской области.

Так же, Вы можете скачать договор на диагностику и обслуживание пищевого технологического холодильного или теплового оборудования с нашего сайта www.r-s-pro.ru

Нужен быстрый и качественный ремонт
холодильного и теплового оборудования ?

Не теряйте время!
ВЫЗОВИТЕ МАСТЕРА

Стоимость ремонта ресторанного оборудования зависит от причины поломки и сложности работы.

Обычно для ремонта оборудования и определения его стоимости необходимо провести диагностику.

Стоимость выезда по г. Москве составляет 1000 руб. .

Стоимость диагностики неисправности Вашего оборудования составляет 1500 руб. за одну единицу техники.

Диагностика механической неисправности 2500 руб.

Выезд за МКАД — 1 км — 100 руб.

Большой опыт работы с ресторанным оборудованием

Профессиональные инструменты и качественные запчасти

Кратчайшие сроки работ и прямо на месте

Вызов мастера на любое удобное для вас время

Мы предоставляем гарантию на свои услуги

Источник: https://www.r-s-pro.ru/servis_restorannogo_oborudovaniya/service_dogovor/

Обслуживание холодильного оборудования

Типовой договор на ремонт холодильного оборудования

Обслуживание холодильного оборудования

Регулярное техническое обслуживание – непременное условие долговечности холодильного оборудования в разных сферах производства и обслуживания населения.

Компания ООО «ТЕХНОМАСТЕР» осуществляет профессиональное техническое обслуживание холодильного оборудования в Ульяновске и Ульяновской области. Мы обеспечим стабильную работу вашей техники и как следствие, всего предприятия.
Вы будете гарантированы от внезапной остановки холодильного оборудования по причине сбоя режима, неисправностей, износа деталей, засорения и загрязнения агрегатов.

Перечень работ по обслуживанию холодильного оборудования, зависит от конкретного вида техники, особенностей эксплуатации и конструкции.

Стоимость работ

Стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от формы сотрудничества. С общими ценами можно ознакомиться по запросу.

Мы работаем с выездом к оборудованию. Гарантия нашей работы – использование качественных комплектующих и инструментов, и профессионализм сотрудников при доступной стоимости. В работе мы используем малоагрессивные моющие средства, разрешенные на территории РФ.

Договор на обслуживание холодильного оборудования

В договоре на техническое обслуживание холодильного оборудования, в специальном приложении, прописывается перечень работ со всеми мероприятиями по поддержке техники в рабочем состоянии.
Каждый пункт договора согласовывается с клиентом, тип договора зависит от долгосрочности сотрудничества, вида и сложности оборудования.

Мы предлагаем три типовых договора:1. Договор разового обслуживания 2. Договор постоянного обслуживания3. Договор планового обслуживания (годовое обслуживание с графиком мероприятий)
Разовое обслуживание холодильного оборудования

— диагностика, устранение неполадок и профилактику для дальнейшего функционирования оборудования, — предварительный выезд специалистов на место, составление сметы с перечнем работ и согласование сроков выполнения,

— подписание акта о выполненных работах, оплата.

Типовой перечень работ при разовом техобслуживании:

1. Осмотр и визуальная оценка внешнего состояния, комплектации и функционала 2. Проверка и регулировка петель и замков 3. Очистка рамы, компрессора, воздушного конденсатора 4. Протяжка резьбовых соединений 5.

Проверка на утечку хладагента, 6. Проверка теплоизоляции холодильного контура 7. Проверка электрических сетей, контактов и соединений 8. Устранение имеющихся неисправностей, дозаправка контура и замена износившихся деталей при необходимости 9.

Тестирование режимов работы

10. Внесение данных в журнал

По окончанию работы сотрудник компании составляет рекомендации по дальнейшей эксплуатации техники.
В ходе работы перечень услуг может корректироваться в случае обнаружения неисправностей в процессе осмотра.

Постоянное обслуживание холодильного оборудования

— договор о постоянном сотрудничестве заключается на согласованный срок, в течение которого наши специалисты выполняют работы по поддержанию состоянии техники по фиксированным тарифам,

— точный график работ не устанавливается, все мероприятия проводятся по необходимости или по заявке клиента.

-оплата происходит по факту выполненных работ каждый раз после сдачи работ.

Плановое годовое обслуживание холодильного оборудования

Плановое годовое обслуживание включает в себя комплекс регулярных мер по установленному графику. По согласованию с заказчиком на место работ планово выезжают специалисты, оценивают состояние техники и проводят все необходимые меры для дальнейшей эксплуатации в нужном режиме.

Регулярное техобслуживание поможет вовремя выявить серьезные неполадки и предпринять профилактические меры по их устранению. Своевременный осмотр может предотвратить внезапную поломку и остановку оборудования.

Все работы проводятся строго по запланированному графику, который включает в себя и график оплаты.

Регламент планового обслуживания холодильных машин

ПериодичностьПеречень работ по обслуживанию холодильных машинДополнительный перечень работ для насосной станции холодильного агрегата
Ежемесячно• внешний осмотр, • проверка ограждений, креплений, • проверка баланса по току и напряжению, • ревизия состояния силовых кабелей, • контроль показаний КИП, давления в системах, • контроль состояния автоматики, • проверка герметичности водяного и фреонового контуров, • срабатывания защитных систем, • контроль уровня масла,• проверка фреоновых фильтров.• контроль коррозионных процессов в основных узлах механизмов, • контроль давления теплоносителя, • контроль силовых питающих линий,• проверка отсутствия утечек из циркуляционного контура.
Ежеквартально• контроль воздушных конденсаторов, • проверка лопастей вентиляторов,• при необходимости подтяжка соединений, проверка цепей управления и питания.• дозаправка и анализ теплоносителя, • спуск воздуха. • Один раз в полугодие • контроль и чистка водяных фильтров, • контроль плотности предохранительного клапана,• контроль химического состава теплоносителя.
Один раз в полугодие• контроль состояния и чистка конденсаторов, • ревизия предохранительных клапанов, проверка срабатывания.
Ежегодно• ревизия внутренних полостей и подшипников вентиляторов, • контроль состояния изоляции мотора, • ревизия подшипников насосов, • тестирование рабочих параметров (влажности фреона и кислотности масла), • введение антифрикционных присадок,• контроль давления в расширительном баке с возможной дозаправкой.• чистка всех фильтров, • проверка КИП,• для расширительных баков мембранного типа предусмотрено выполнение дозаправки азотом.
Один раз в 2 года• замена компрессорного масла
Один раз в 3 года• перезаправка теплоносителя и чистка всей системы

Дополнительное обслуживание

Каждому клиенту, с которым мы заключили договор, предоставляются дополнительные услуги, включающие бесплатные консультации и рекомендации по эксплуатации холодильного оборудования. Также наши клиенты получают скидку на запчасти и комплектующие к холодильной технике.

Чтобы получить подробную информацию и оставить заявку об индивидуальном обслуживании, можно позвонить нам по телефону или заполнить форму на сайте. Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время и предоставят подробную консультацию по интересующим вопросам.

Источник: https://www.technomaster.ru/kholodilnoe-oborudovanie/obsluzhivanie.html

Договор на сотрудничество

Типовой договор на ремонт холодильного оборудования

В последние годы владельцы предприятий уделяют все большее внимание вопросу выбора технических характеристик оборудования. Не менее важным для них становится выбор хорошего сервисного обслуживания холодильного оборудования, поскольку оно обходится гораздо дешевле, чем приобретении нового. Разумеется, если обслуживание доверить профессионалов.

Техобслуживание холодильных систем – одно из определяющих условий бесперебойного работы оборудования на предприятии. Своевременные работы по обслуживанию обеспечивают устранение причин возможного выхода из строй установки.

Среди таковых могут быть обнаружены загрязненность радиаторов, ослабление контактов, сбои в программе управления. В ходе обслуживания также осуществляется контроль параметров окружающей среды, в которой оборудование эксплуатируется.

Все это позволит избежать или, по крайней мере, снизить процент пори продуктов питания по причине выхода оборудования из строя.

задача сервисного обслуживания – предотвращение ненужного и дорогостоящего ремонта холодильного и другого оборудования. Если крупные ресторанные сети и промышленные гиганты могут позволить себе иметь собственную сервисную службу, то малым предприятиям создание такого подразделения, скорее всего, будет не выгодно.

Рестораны, производственные предприятия либо заключают типовой договор абонентского обслуживания с сервисной организацией, либо вызывают специалистов единовременно.

При этом время, которое необходимо мастеру из сервисной компании для того чтобы выехать и добраться до места, как правило, оговаривается при подписании договора.

Сервисный мастер ООО «ЭкоЮгСтройКлимат» после поступления заявки на диагностику холодильного оборудования прибывает в течение 2 – 4 ч., технологического – от 2 до 6 ч. Стоимость услуг указывается в договоре.

Ниже представляем файлы договоров. Если вы готовы начать сотрудничество, скачайте соответствующий файл и ознакомьтесь с документом.

Договор на сервисное обслуживание холодильного оборудования
Договор на разовый ремонт холодильника
Договор на монтаж, демонтаж холодильных систем
Договор на постоянное сотрудничество

При предоставлении единовременных услуг, связанных с устранением неисправностей, стоимость колеблется от 300 до 3500 руб. В компании «ЭкоЮгСтройКлимат» выезд и диагностику неисправности на оборудование, размещенное в Волгограде, оценивают в размере 500 руб. В эту сумму входит:

  • проверка работоспособности и целостности узлов,
  • разборка оборудования,
  • проведение диагностики неисправности,
  • проверка агрегатов и последующая сборка.

Незначительная поломка, например, засор конденсатора, ослабление электрического контакта, сбой в программе микропроцессора, устраняются сразу и включаются в общую сумму 500 руб.

Если вы заключаете с нами договор на сервисное обслуживание холодильного оборудования, выезд мастер и диагностика оборудования осуществляются бесплатно. Наши специалисты ежемесячно/ежеквартально производят профилактические работы, связанные с поддержанием холодильных систем в рабочем состоянии.

Финансовые затраты необходимы только в том случае, когда потребуется приобретение новых деталей или комплектующего оборудования. Разовые же вызов специалиста по ремонту оказывается дорогостоящим. Кроме того, из-за повышения спроса на услуги компаний по ремонту холодильного оборудования в летнее время в 2-3 раз, увеличивается и стоимость их оказания.

С заключением договора вы от этого застрахованы.

Почему стоит сотрудничать именно с нашей компанией?

  • мы проводим плановые проверки систем;
  • осуществляем настройку и чистку оборудования;
  • даем грамотные консультации по техническим вопросам.

ООО «ЭкоЮгСтройКлимат» осуществляет целый комплекс профилактических работ:

  • Осмотр техсостояния оборудования;
  • Осмотр узлов и агрегатов на предмет отсутствия внешних повреждений;
  • Осмотр санитарного состояния оборудования и при необходимости оформление предписания заказчику на очистку оборудования;
  • Очистку конденсатора от пыли и грязи;
  • Чистку компрессора, электродвигателей вентиляторов, приборов и аппаратов;
  • Проверку работы компрессора;
  • Проверку целостности электрических цепей, затяжка контактов;
  • Проверку герметичности хладоновой системы;
  • Проверку крепления деталей электрооборудования;
  • Проверку срабатывания приборов автоматического контроля;
  • Проверку и настройку регулирующей арматуры;
  • Проверку и регулировку параметров работы холодильного оборудования в соответствии с паспортными техническими характеристиками;
  • Проверку и регулировку температурного режима;
  • Проверку уровня прозрачности и чистоты масла;
  • Проверку напряжения питающей электрической сети;
  • Проверку дренажного выхода от испарителя;
  • Проверку состояния испарителя.

Наши операторы и служба ремонта холодильников обладают полной информацией о предприятиях, требующих повышенного внимания и состоящих на сервисном обслуживании. От вас требуется сделать всего лишь звонок – мастер, знающий историю ремонта, марку оборудования и технические нюансы вашего оборудования, всегда готов к экстренному вызову.

В случае же невозможности срочного ремонта сервисный центр по ремонту холодильников компании «ЭкоЮгСтройКлимат» обладает подменным фондом оборудования и автомобильными рефрижераторами, что обеспечит бесперебойную работу Вашего предприятия в критичный момент.

Источник: http://stroyklimat.ru34.com/servisnoe-obsluzhivanie/

Договор на обслуживание кондиционеров

Типовой договор на ремонт холодильного оборудования

Для проведения сервисных работ по обслуживанию кондиционеров в нашей компании заключается договор «На сервисное обслуживание». В условиях договора обязательно указывается перечень работ, выполняемых по договору на Сервисное обслуживание.

Образец договора на обслуживание кондиционеров:

г. Москва                                                     «22»  ноября 2012г.                                              

ООО ________________ именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице Генерального директора ________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,  заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1.    В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить разовое техническое обслуживание __ (_____________) кондиционеров (далее Услуги) собственными и привлеченными силами на объекте Заказчика по адресу: г.______________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить  Услуги.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1.  Заказчик обязуется:

2.1.1.Оплатить Исполнителю стоимость услуг, согласно выставленного счета, в течении 5-и рабочих дней, с момента его выставления.

2.1.2.Предоставить Исполнителю перед началом выполнения услуг по Договору объект, обеспечить доступ к нему, а также документацию, необходимую для нормальной работы.

2.1.3.Своевременно информировать Исполнителя обо всех изменениях и решениях по выполнению услуг согласно Договору, представляя для этого все необходимые документы.

2.1.4.Обеспечить место для ответственного хранения оборудования и материалов Поставщика.

2.1.5.

В течение 5 (пяти) дней с момента получения акта о выполненных услугах от Подрядчика, принять его и подписать,  либо отказаться от приемки, представив и подписав с Исполнителем мотивированный отказ с указанием перечня доказанных заводских или монтажных дефектов со  сроками их устранения.  При отсутствии такого мотивированного отказа, по истечении 5-ти дневного срока со дня передачи Исполнителем Заказчику акта оказанных услуг и прочей необходимой  документации,  работы по Договору считаются выполненными полностью.

2.1.6.Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные в последующих пунктах Договора.

2.2.  Исполнитель обязуется:

2.2.1.Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение услуг по Договору.

2.2.2.Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные в последующих пунктах Договора.

3. Стоимость услуг и порядок оплаты по Договору.

3.1. Стоимость Услуг по Договору составляет: _______(_________________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС (18%) по договору составляет – _____ (__________)рублей ___ копеек.

3.2. Расчеты по Договору производятся в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.3. Все расчеты, произведенные одной Стороной до получения информации об изменении реквизитов другой Стороны, засчитываются как действительные.

4. Ответственность Сторон.

4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. За просрочку оплат по Договору, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки от сумм просроченного платежа с учетом НДС, но не более 5% от суммы просроченного платежа.

4.3. За невыполнение своих обязательств в сроки, предусмотренные Договором по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости недовыполненных услуг с учетом НДС, но не более 5% от стоимости недовыполненных работ.

4.4. Уплата санкций не освобождает Заказчика и Исполнителя от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5. Срок действия Договора.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обеими Сторонами обязательств по Договору.

5.2. Подготовка к выполнению работ должна быть произведена не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления аванса на счет Поставщика.

5.3. Сдача выполненных услуг должна быть произведена в сроки, согласованные с заказчиком.

5.4. Срок начала и окончания монтажных работ может быть изменен по соглашению Сторон.

6. Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по Договору приостанавливается и штрафные санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий, без использования штрафных санкций.

6.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более трех месяцев, Стороны должны договориться о дальнейших взаимоотношениях по поводу выполнения своих обязательств в рамках Договора.

7. Особые условия.

7.1. Во  всем остальном,  что  не  предусмотрено Договором,   применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

7.2. Все  положения  Договора  обязательны  для   правопреемников  Заказчика   и Исполнителя.

7.3. Все  споры  и  разногласия  между  Заказчиком  и  Исполнителем,   которые могут возникнуть по Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством.

7.4.Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению Сторон.

7.5.Стороны обязаны назначить полномочных представителей (с указанием их контактных телефонов), через которых будет осуществляться взаимодействие в рамках настоящего Договора.

8. Адреса, реквизиты  и подписи Сторон.

                          ООО «________»                                                          ООО«_______________»                                       

Юридический адрес:

Юридический адрес:

ИНН/КПП

ИНН/КПП

ОКАТО

ОКАТО

ОКПО

ОКПО

ОКВЭД

ОКВЭД

Расч. счет

Расч. счет

БИК

БИК

Телефон

Телефон

    _________________/  ____________/

                      М.П.

          ______________/   ______/                   

                                 М.П.

Скачать: Договор на сервисное обслуживание кондиционеров в формате PDF

Источник: https://www.dtservis.ru/dog.html

Адвокат 24