Образец договор на изготовление памятников

Договор на изготовление и установку памятника

Образец договор на изготовление памятников

Договор или бланк-квитанция БО-13, в чем разница
Мы работаем с двумя вариантами договора. Используем бланк договора при простых заказах (типовой памятник, подставка и т.д.

), но при сложных (эксклюзивный памятник, мемориальный комплекс и т.д.) предпочитаем индивидуальный договор. Такой подход в работе исключает недопонимание и проще урегулировать спорные ситуации.

Индивидуальный договор подробно прописывает:

  • Сроки изготовления и установки
  • Порядок оплаты
  • Приложения эскиз и спецификацию

СКАЧАТЬ бланк форма БО-13 квитанция — договор на изготовление и установку памятника >>>
СКАЧАТЬ договор на изготовление и установку памятника >>>

ДОГОВОР №

на изготовление и установку надгробного сооружения

г. Москва« » ______________ г.

ЗАО «Ритуал 1», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Жаринова М.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется изготовить и установить продукцию в ассортименте, количестве и по ценам согласно приложениям — спецификации №1 и 3D визуализации, прилагаемые к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.

2.Цена договора и порядок расчетов2.1.Исполнитель поставляет и устанавливает Заказчику продукцию по ценам, согласованным между сторонами.Цены на поставляемую продукцию и ее установку указываются в согласованной сторонами спецификации №1.2.2.

Расчеты за изготовление продукции и ее установку производятся путем перечисления денежных средств Заказчика в кассу Исполнителя в следующие три этапа:— 1-й этап: предоплата (при приёме заказа) в размере 60% от его общей стоимости.

— 2-й этап: очередная оплата после приемки материала и выполнения гравировальных работ (перед доставкой и установкой готового заказа) в размере следующих 30% от его общей стоимости, что должно составить 90% стоимости заказа.

— 3-й этап: окончательная оплата, оставшихся 10% общей стоимости заказа, в течение пяти дней после установки и окончательного завершения работ.

Датой оплаты считается дата поступления денег в кассу Исполнителя.

3.Комплектность, сроки и порядок установки продукции3.1. Комплектность изготовляемой продукции должна соответствовать спецификации №1.3.2.Установка изготовленной продукции производится не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты оплаты аванса, в соответствии с условиями п.2.2. настоящего договора.3.3.

Исполнитель обязуется сообщить Заказчику даты установки продукции, предварительно согласовав с Заказчиком соответствие материалов, текста, нанесенного на памятник.

3.4.

В случае невозможности проведения установки готового изделия, из-за погодных условий или поломки автомобиля доставки, дата установки готового изделия переносится на более поздний срок, но не более 14 дней.

4.Ответственность сторон4.1.За просрочку установки продукции Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,01% стоимости установки за каждый день просрочки установки.4.2.

В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.Исполнитель дает гарантию 40 лет на изделия из материала Диабаз и на установку продукции 3 (три) года с даты завершения работ.

В случае проведения родственного захоронения рядом с установленным надгробным сооружением в период гарантийного срока, действие гарантии на его установку прекращается.

5.Заключительные условия5.1.Изменения и дополнения настоящего договора действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.5.2.При возникновении споров стороны принимают меры к их урегулированию путем переговоров.

В случае невозможности урегулирования споров между сторонами в добровольном порядке стороны вправе передать их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.5.3.Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.

Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств.

6.Юридические адреса и реквизиты сторон

6.1.Исполнитель: ЗАО «Ритуал 1», 142793, г. Москва, деревня Десна, ул. Центральная, кладбище «Ракитки», Храм Святителя Иннокентия. Почтовый адрес: 142793, г.Москва, деревня Ватутинки, п/о Ватутинки-1, а/я № 2.

ИНН 7731137099,КПП 500301001, Р\С 40702810900160001281 в ДО (Кунцевское отделение) ОАО «МИнБ», к/с 30101810300000000600, БИК 044525600, ОКОНХ 90310,ОКПО 32443710

Генеральный директор на основании Устава: Жаринов Михаил Юрьевич

6.2.Заказчик:

Подписи сторон

От заказчика                                                                                                      От исполнителя

_________________                                                                                  _______________ Генеральный директор

Приложение № 1
К договору № « » ______________ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

название чертежаразмер1 штука
материалвысоташиринатолщинаценакол-воцена в рубляхСкидка 10%
стелаМансур.1408012106620110662095 960
стелаДиабаз12575104836014836043 520
глобусДиабаз3600013600032 400
подставкаМансур.20160357257017257065 310
цветник в 3 частяхМансур.80201019 30035790052 110
321 450289 310
установка40128580128 580
доставка2 выезда2 000240004 000
ИТОГО421 890

 Общая сумма за материал и установку составляет: 421 890 (четыреста двадцать одна тысяча восемьсот девяносто) руб. 00 коп. НДС не облагается.

Подписи сторон

От заказчика                                                                                                      От исполнителя

_________________                                                                                  _______________ Генеральный директор

Приложение № 2
К договору № « » ______________ г.

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Подписи сторон

От заказчика                                                                                                      От исполнителя

_________________                                                                                  _______________ Генеральный директор

СКАЧАТЬ бланк форма БО-13 квитанция — договор на изготовление и установку памятника >>>

СКАЧАТЬ договор на изготовление и установку памятника >>>

Источник: https://matveevb.ru/2018/02/05/dogovor-na-izgotovlenie-i-ustanovku-pamyatnika/

Заводские памятники в Уфе мраморные и гранитные

Образец договор на изготовление памятников

г.____________, «____» ______________ 2015 г.

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и

________________________________________________________, действующий на основании

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель — с другой,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется изготовить памятник, а Заказчик — принять и оплатить результат работ (далее — изделие) в соответствии с заказом (Приложение №1)

1.2. Работы выполняются из материала Исполнителя.

1.3. Описание характеристик изделия содержится в Приложении №1, подписываемом сторонами одновременно с подписанием настоящего договора.

1.4. В случае необходимости оказания услуг по установке изделия на захоронение, а также демонтажа существующего памятника (или иных конструкций) стороны оформляют заказ на установку/демонтаж путем заполнения соответствующих разделов Приложения №1

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Общая цена договора составляет __________________________________ рублей, в том числе

— стоимость материала ______________________________________________ рублей

— стоимость работ __________________________________________________ рублей

2.2. В день подписания настоящего договора Заказчик уплачивает Исполнителю не менее 50% от общей договорной цены, оставшаяся часть уплачивается не позднее чем через 3 (Три) дня после уведомления Заказчика о готовности изделия.

2.3. Срок изготовления изделия – до ________________________________________________________ при условии оформления Приложения №1 и внесения аванса в день подписания договора.

2.4. Вызов Заказчика на приемку осуществляется не позднее чем за 3 (Три) дня до указанного срока. Вызов выполняется любым удобным сторонам способом – по электронной почте, телеграммой или направлением СМС на телефон Заказчика.

2.5. Работы по установке изделия на захоронение и демонтаж существующих на захоронении конструкций оплачиваются Заказчиком дополнительно по действующим тарифам Исполнителя (исходя из объема и сложности работ). Оплата должна быть произведена Заказчиком в день установки (демонтажа).

2.6. В случае, если Заказчику не требуются работы по установке изделия на захоронение, последний дополнительно оплачивает стоимость погрузки изделия в транспорт в размере 200 (Двести) рублей.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Вносить изменения в содержание или объем работ, при этом Исполнитель вправе без уведомления Заказчика увеличить срок их выполнения на 15 (Пятнадцать) дней с момента внесения последнего изменения.

Изменения, внесенные в содержание или объем работ по истечение 3 (Трех) рабочих дней после заключения договора и влекущие дополнительные затраты оплачиваются Заказчиком, согласно расценок Исполнителя.

При отказе Заказчика от оплаты таких изменений Исполнитель в одностороннем порядке вправе расторгнуть договор и возвратить Заказчику внесенную оплату за вычетом затрат, понесенных к этому времени на исполнение работ по заказу.

3.1.2. В случае, если до изготовления Исполнителем изделия Заказчик по собственной инициативе откажется от дальнейшего исполнения обязательств, последний уплачивает Исполнителю вознаграждение, пропорционально фактически выполненному к моменту расторжения объему работ, и компенсацию в размере 5% от общей стоимости заказа.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно оплачивать работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.2. Принять изготовленный Исполнителем памятник в его офисе или на производстве и подписать акт приемки–передачи в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента уведомления о его готовности. В случае отказа Заказчика от подписания Акта Исполнитель делает на акте соответствующую отметку и подтверждает факт исполнения обязательств путем подписания акта в одностороннем порядке.

3.2.3. Принять услуги по демонтажу существующих конструкций и установке памятника на захоронение путем подписания соответствующего акта непосредственно по окончании выполнения услуг (если они заказаны). К порядку оформления акта применяются правила, аналогичные указанным в п.3.2.2 договора.

3.3. Исполнитель имеет право:

3.3.1. Отложить срок изготовления изделия при просрочке выполнения Заказчиком обязательства по п.2.

2 договора, а также на время, в течение которого Заказчик оформляет бланк заказа или предоставляет образцы материалов для выполнения надписей и изображений.

Если просрочка внесения авансового платежа составит более ___________ дней, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика.

3.3.2. Определить место нанесения и взаимное расположение художественных объектов (надписей, рисунков и т.д.) по своему усмотрению в соответствии с обычной практикой, если Заказчик не указал иного в Приложении №1.

3.3.3. Увеличить срок выполнения работ на периоды, когда по просьбе Заказчика производится внесение изменений в художественные элементы изображения по мотивам, не связанным с качеством их выполнения – на срок, необходимый для выполнения пожеланий Заказчика.

3.3.4.

Отсрочить выполнение заказа в случае непредвиденных форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя как-то: гражданские волнения, военные действия, эпидемии, землетрясения, пожары, аварии транспортных средств, перевозящих продукцию по настоящему Договору, выход законодательных актов и действия административных органов, препятствующие выполнению сторонами своих обязательств и другие стихийные бедствия, предусмотренные законодательством РФ.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Приступить к работе по изготовлению изделия незамедлительно после получения первого платежа по п.2.2 настоящего договора.

3.4.2. Осуществить изготовление и (в случае заказа установки) установку памятника в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.4.3. Обеспечить содержание и сохранность изделия до выполнения условий настоящего договора на условиях, установленных ст.4 настоящего договора.

3.4.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

4. ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

4.1. Хранение готового изделия в случае, если Заказчику потребуется его установка силами Исполнителя, осуществляется бесплатно. В ином случае по истечении ______________ дней с момента, когда Заказчик обязан явиться для получения изделия, за каждый день хранения начисляется плата в размере _______________ рублей.

4.2. Исполнитель вправе не выдавать Заказчику готовое изделие до внесения Заказчиком платы за его хранение.

4.3. В случае, если по истечении ________________ дней Заказчик, уведомленный о готовности изделия, не явится за ним, Исполнитель вправе по своему усмотрению в судебном порядке потребовать от Заказчика исполнения обязательств либо распорядиться изделием для покрытия своих расходов по его изготовлению и хранению.

5. УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

5.1. Заказ услуг по установке изделия и (если необходимо) демонтажу существующих на захоронении конструкций осуществляется путем оформления соответствующих разделов Приложения №1.

5.2. Заказчик обязан заблаговременно подготовить место для установки памятника и обеспечить доступ Исполнителя к месту захоронения.

Заказчик несёт ответственность за срыв работы по установке памятника, в связи со своим отсутствием на месте установки в оговоренный сторонами срок, отсутствием допуска на место установки и оплачивает дополнительные расходы за погрузо-разгрузочные работы и доставку в размере 15% от всей стоимости монтажных работ.

5.3. Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг по установке памятника до оплаты Заказчиком стоимости его изготовления.

5.4. Заказчик самостоятельно освобождает место захоронения от демонтированных Исполнителем конструкций либо оплачивает услуги последнего по их доставке в указанное Заказчиком место или утилизации по тарифам Исполнителя.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Согласно настоящего договора на изделие и работы устанавливаются следующие гарантийные сроки:

— на установку памятника – 1 год (при установке не ранее чем через год с момента захоронения). Указанная гарантия включает в себя _________________________________.

— на естественное разрушение изделия — 25 лет. Указанная гарантия включает в себя ____________________________________.

6.2. Заказчик предупреждён, что изготовление памятника производится из природного гранита. При этом необходимо помнить, что образец материала дает лишь общее представление о типе камня. Все нюансы, оттенки, рисунки прожилок и их количество не могут быть воспроизведены и повторены в силу самой природы натурального камня.

В зависимости от месторождения и вида гранита возможны вариации в цвете и фактуре, в частности, наличие в материале светлых включений природного происхождения. Вариации оттенка в пределах выбранного типа не могут служить основанием для отказа от изделия или причиной специальной цены.

Вышеперечисленные особенности не являются дефектом, и претензии по ним не принимаются.

6.3. Заказчик предупрежден, что нанесенные на памятник изображения и прочие художественные элементы выполнены вручную и являются результатом творчества лица, их выполняющего, а, следовательно, являются уникальными и неповторимыми.

В силу различий между способами получения конечного изображения путем фотографирования и гравировки изображение на гранитной поверхности будет отличаться от изображения на фотографии цветопередачей, оттенками, нюансами в передаче отдельных деталей.

Исходя из этого не принимаются претензии по мотивам сходства фотографического изображения с результатом гравировки, кроме случаев, когда совершенно очевидно установлено, что на памятнике изображено лицо, иное по сравнению с изображенным на представленном образце (фотографии, портрете).

6.4. Заказчик предупрежден, что в процессе эксплуатации памятников необходимо использовать специальные защитные средства и средства для ухода за натуральным камнем. При эксплуатации следует оберегать памятник от контакта с открытым огнем, не ронять на него тяжелые предметы, не чистить механическими средствами.

6.5. Заказчик предупрежден, что вследствие высокой твердости гранит также является хрупким материалом. Следует принимать соответствующие меры предосторожности при самостоятельной транспортировке и установке памятников.

6.6. При обнаружении дефектов в памятнике или установке за период гарантийного срока заказчик имеет право на устранение дефектов при наличии бланка-заказа и при нормальных условиях эксплуатации.

Памятник и установка снимаются с гарантийного обслуживания в следующих случаях: наличие механических повреждений; повреждения связанные с самостоятельным ремонтом, стихией, пожаром и прочими климатическими факторами.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков изготовления или установки изделия Исполнитель несет ответственность, установленную законодательством о защите прав потребителей.

7.2. За нарушение сроков оплаты работ по изготовлению изделия, услуг по его установке и демонтажу существующих на захоронении конструкций, а также платы за хранение изделия Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в виде пени в размере ______% от суммы долга за каждый день просрочки.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Договор составлен в двух равной силы экземплярах по одному для каждой из сторон, вступает в силу в момент его подписания, может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению сторон и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Споры сторон разрешаются путем переговоров, а при невозможности достижения согласия – передаются на рассмотрение суда в установленном законом порядке.

8.3. Во всем остальном, о чем прямо не указано в настоящем договоре, стороны руководствуются положениями действующего законодательства о подряде и возмездном оказании услуг.

Источник: http://pamyatnic.com/tipovoi_dogovor_na_izgotovlenie_pamyatnika-14

Договор на изготовление памятника — о чем нужно знать и что он должен содержать?

Образец договор на изготовление памятников

Облагораживание могилы и установка ритуального памятника — способ выразить своё уважение к усопшему. Ведь место захоронения является его последним приютом на земле.

Как подойти к вопросу выбора и установки памятника правильно? Как не стать жертвой недобросовестных представителей ритуальных услуг? Для защиты своих прав необходимо составить и заключить грамотно составленный договор на изготовление памятника образец которого можно найти в интернете.

Как защищает составление договора?

Документ необходим для безопасности обеих сторон — нём прописаны все обязанности представителя фирмы и права клиента. Отношения, прописанные в договоре, регулируются Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Правилами бытового обслуживания населения в Российской Федерации.

Знание законов позволяет избежать множества проблем и недоразумений, а при возникновении конфликтных ситуаций обратиться в суд.

С чего следует начать подготовку изготовления памятника?

В первую очередь необходимо определиться с видом и местом памятника при встрече с исполнителем.

Клиент приносит на запланированную встречу свои эскизы, фотографии и рисунки, рассказывает о желаемых идеях исполнения и элементах.

Следует помнить, что перенос элементов декора и изображений на памятник производится вручную, а значит, обладает собственной уникальностью. Гравировка может отличаться нюансами и оттенками от эскизов и фотографий клиента.

Выбирается цвет и материал памятника, фотография, продумывается расположение эпитафии и графических элементов. Все пожелания клиента позже вписываются договор подряда изготовление памятника происходит строго в соответствии требований заказчика. Зарисовки и эскизы сохраняются в техническое задание на проект памятника.

Представителю фирмы предоставляются все необходимые данные о заранее выбранном месте установки. При требуемом демонтаже других памятников обговариваются условия снесения и установки нового изделия.

Как изготавливается и устанавливается двойной памятник на могилу и какой материал лучше всего будет смотреться смотрите здесь. О нанесении гравировки в виде цветов на гранитные памятники читайте тут.

Мастер принимается за изготовление проекта памятника и отсылает все сделанные модели и зарисовки заказчику на рассмотрение. Утверждение проекта с представителем компании или частным предпринимателем происходит при встрече лично или по электронной почте. Обговариваются даты окончания работы, оплата материала, оплата изготовления и оплата установки.

Далее компания, предоставляющая услугу, её сотрудник или частный предприниматель заключает с клиентом договор на изготовление установку памятника. Договор составляется в двух экземплярах равной силы, один из которых остаётся у клиента, другой достаётся заказчику.

Как определить, что договор на изготовление памятника составлен грамотно?

Договор должен быть оформлен в любой письменной форме — в виде бланка или иного документа. К нему должны прилагаться графические эскизы памятника — схемы или чертежи. Это необходимо для того, чтобы при неудовлетворённости законченным изделием клиент имел основания предъявлять претензии.

Типовой договор на изготовление памятника должен содержать такие пункты:

  • Название и адрес предприятия. При варианте того, что исполнитель является частным лицом — его паспортные данные: имя, фамилия, при наличии отчество (матчество) и сведения о государственной регистрации
  • Вид предоставляемой работы.
  • Точная цена представляемой работы.
  • Если памятник изготавливается из материалов исполнителя, то обязательное перечисление материалов задействованных в работе: точное название, цена и их описание.
  • Данные о том, внесена ли полная сумма заказа будет позже или был уже выплачен аванс и в каком размере.
  • Дата приёма заказа.
  • Сроки должного исполнения заказа.
  • Если имеются — гарантийные сроки.
  • Должность и подпись исполнителя (или лица, принимающего заказ).
  • Должность и подпись клиента.

По окончании работ подписывается пакт сдачи памятника. Некоторые предприятия устанавливают на свои изделия гарантии.

Прочие варианты договоров

Муниципальный контракт на изготовление памятника подразумевает договорённость, заключенную между органом государственной власти или местного самоуправления Российской Федерации с предприятия или его представителем.

Обычно заключается на изготовление мемориальных памятников и досок, и имеет схожие пункты в составлении договора.

Используемые материалы

Природный гранит — один из самых распространённых вариантов материала для изготовления мемориального памятника. Каждый образец гранита обладает уникальным рисунком прожилок, который не может быть перенесён на другое изделие, обладающее собственной неповторимостью. Следовательно образец из каталога и законченный памятник могут несколько различаться.

Из-за своей высокой твёрдости гранит является хрупким материалом, а следовательно при самостоятельной транспортировки до места делать это нужно очень осторожно.

За памятником из натурального материала необходим надлежащий уход.

Дополнительные сведения

Компания или частный исполнитель не имеют право вписывать в договор какие-либо новые пункты. Он не может устанавливать для себя особые условия и права. У исполнителя нет права односторонне отказаться от договора.

Нарушение сроков исполнения и сдачи заказа влечёт за собой ответственность предусмотренную Законом о защите прав потребителей.

За нарушение даты оплаты за изготовления памятника и его установки, клиент должен выплатить фирме или мастеру неустойку в виде определённого процента от суммы долга за каждый день просрочки.

При сохранении бланка-заказа и не истёкшим гарантийном сроке клиент имеет право требовать устранения обнаруженных дефектов в законченном изделии.

Клиент имеет право расторгнуть договор по своему желанию в любое время. Его денежные средства должны быть возвращены исполнителем в течение 10 дней, исключая тех, что уже были потрачены для реализации заказа, прописанного в договоре.

Источник: http://pamyatnic.su/pohoroni-i-pominki/dogovor-na-izgotovlenie-pamyatnika-o-chem-nuzhno-znat

Правильный договор на изготовления памятника из гранита — о чем нужно знать и на что обращать внимание?

Образец договор на изготовление памятников

Последнюю дань уважения к усопшему, как правило, мы выражаем выбором места захоронения и установкой на могиле памятника. На сегодняшний день существует огромное количество фирм по оказанию ритуальных услуг, т.к. это довольно прибыльный бизнес. Как не стать жертвой мошенников и правильно организовать установку памятника? Советы и рекомендации в данной статье.

Мой договор – моя крепость

Составление юридического документа нужно для того, чтобы обезопасить обе стороны. В договоре указываются обязанности конторы и права клиента.

Все это регулируется Законом РФ «О защите прав потребителей».

Знание данного законодательства позволит обойти множество щекотливых ситуаций при составлении данного договора и не даст попасть впросак, так как при любом нарушении клиент сможет обратиться в суд.

Этапы приготовления к установке памятника

На первой встрече с исполнителем заказа клиент должен определиться с видом, местом установки, подробно рассказать о своих пожеланиях и идеях. Памятник делают уникальным гравировка, украшения. Можно принести на встречу фотографии с желаемым результатом или рисунки.

Далее выбирается цвет памятника и тот материал, из которого клиент хочет получить готовое изделие. Продумывается место для фотографии, эпитафия, которая будет нанесена на памятник, какие-то графические элементы, если они будут присутствовать. Все это вносится исполнителем в договор подряда, эскиз должен быть также закреплен в особом приложении, которое называется техническим заданием.

Клиент представляет исполнителю все сведения, которые необходимы для определения места установки. Есть ли там другой памятник, стоит ли его демонтировать? Если да, то оговариваются также условия по сносу.

После встречи с клиентом контора передает мастеру все документы, а тот, сделав зарисовку и схему установки, отдает их на рассмотрение.

Чтобы утвердить проект, с клиентом происходит либо вновь личная встреча, либо по электронной почте отправляется письмо. Напоследок оговариваются сроки выполнения работы, как будет оплачиваться процесс изготовления и установки.

С клиентом заключается окончательный договор, составленный исполнителем в двух экземплярах: для обеих сторон.

Грамотность при составлении договора

Правильно составленный бланк договора должен иметь следующий вид:

  • грамотно оформленный письменный документ;
  • эскиз памятника;
  • схема установки.

На бланке должны быть обязательно прописаны название и адрес фирмы исполнителя, сведения о государственной регистрации и том, что исполнитель оформлен как частное лицо.

Далее должны быть перечислены виды выполняемой работы и ее цена. Указаны материалы, использование их в работе: точное описание, цена и название. В договоре может быть упомянут аванс, выплаченный клиентом. Если было внесено все денежное вознаграждение, то обязательно должен быть указан его размер.

В конце договора должна стоять дата приема заказа, сроки выполнения, сведения о гарантии (если они есть), а также занимаемые должности и подписи обеих сторон: исполнителя и клиента. После этого утверждается акт о сдаче мемориального изделия.

Вариации на тему договора

Кроме стандартного юридического документа на заключение услуг по установке памятника существует муниципальный контракт на его изготовление. Он представляет договоренность с местным самоуправлением на предоставление готового памятника или досок. Пункты данного контракта схожи с вышеуказанным договором.

Из чего и как

Современные памятники чаще всего изготавливаются из натурального, или так называемого природного, гранита. Все образцы гранита имеют уникальный и неповторимый узор прожилок. Это стоит учитывать, ведь при выборе такого материала образец, представленный в каталоге, и само готовое изделие могут отличаться.

Готовый гранитный памятник является довольно хрупким, потому транспортировать его следует крайне осторожно. Так же для поддержания отличного внешнего вида за таким памятником нужен надлежащий уход.

Постскриптум

Последнее, о чем должен знать клиент конторы похоронных услуг, так это о том, что исполнитель не имеет права менять что-либо в уже утвержденном договоре. В таком случае заказчик вправе отказаться от представления услуг.

Важно соблюдение сроков, оговоренных в тексте договора, за нарушение даты, на которую назначена оплата, клиент будут вынужден оплатить фирме процент за каждые просроченные сутки.

А в том случае, если клиента что-то не устраивает, договор может быть расторгнут в любое время, и в течение десяти дней деньги возвращаются на счет заказчика.

Деньги, уже потраченные на реализацию заказа, не учитываются.

Источник: http://pomnikgranit.by/drugie-ehlementy-pamyatnikov/pravilnyjj-dogovor-na-izgotovleniya-pamyatnika-iz-granita-o-chem-nuzhno-znat-i-na-chto-obrashhat-vnimanie.html

Договор на благоустройство места захоронения

Образец договор на изготовление памятников

Д О Г О В О Р  №____

Благоустройство места захоронения

  г .Киров  «   »_________________  20____г .

Индивидуальный предприниматель Селезенев В.Н.,действующий на основании свидетельства

серия 43 № 002132354 от 4 февраля 2009г., ОГРН309434503500114, ИНН 434537144526

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с однойстороны, и_________________________________

_____________________________________________________________________________________,

Именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другойстороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор онижеследующем:

1. Предмет  договора

1.1  Заказчик поручает, аисполнитель обязуется выполнить работы по благоустройству места захоронения, всрок, установленный настоящим Договором в соответствии с Техническим заданием (Приложение№1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2  Настоящий Договор состоит изтекста Договора и Приложений к нему.

1.3  В случае необходимостипроведения дополнительных работ, не указанных в настоящем Договоре, Стороныподписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору с перечнем работ иусловиям оплаты.

2. Обязанности  и права сторон.

  2.1.Обязанности  Исполнителя:

  2.1.1.Качественнои в предусмотренные настоящим Договором сроки выполнения работы в соответствиис Техническим заданием (Приложение №1).

 2.1.2.По  просьбе  Заказчика, информирует о производимых  работах, связанных с  благоустройством места захоронения.

  2.1.3.Завершить работы не позднее_____________________ 20____г

   2.1.4. В случае обнаружения недостатковрезультата работы после, либо в процессе использования результата работы,Исполнитель обязуется исправить не позднее 3-х рабочих дней с моментапредъявления требований, все выявленные недостатки.

  2.2.Права  и обязанности  Заказчика.

  2.2.1.Своевременно, в предусмотренные настоящим Договором сроки, оплатить работыИсполнителя.  Оплатапроизводится как  наличными, так и  по безналичному  расчету в рубляхРФ  путем перевода денежных  средств на  счет Исполнителя.

  2.2.2.Предоставить информационные материалы, необходимые для выполнения работ понастоящему Договору в срок, не более 4 рабочих дней со дня подписания Договорасторонами. В случае задержки предоставления материалов применяется п.3.2настоящего Договора.

  2.2.3.Осуществлять приёмку выполненных Исполнителем работ.

3.Срокдействия  Договора

 3.1.Настоящий Договор вступает  в  силу  со дня  его подписания и действуетдо  момента  выполнения Исполнителем  своих обязанностей.

  3.2.При задержке предоставления материалов, утверждения работы ИсполнителяЗаказчиком, общий срок работы по настоящему Договору увеличивается на сроктакой задержки, увеличенной на 2 рабочих дня.

4. Стоимостьработ

  4.1.Выполненная в соответствии с параграфом 1 настоящего Договора работавыплачивается по цене, согласованной Заказчиком и Исполнителем. Стоимость работпо настоящему договору устанавливается вразмере______________(________________________________________________________________)рублей.

 4.2.Расчёты между Сторонами проводятся в следующем порядке: Заказчиквносит предоплату в размере ____,  аименно,____________(__________________________________________________________)рублей.

  4.3.Обязательство Заказчика по оплате работ Исполнителя считается выполненным вмомент получения Исполнителем денежных средств наличным или безналичным путём

5.Ответственностьсторон

  5.1. Исполнительнесёт ответственность только за ту часть работ, которая указана в приложении.

  5.2.Заказчикгарантирует, что передавая Исполнителю информационные материалы, он не нарушаетправ третьих лиц.

6. Сдача –приёмка работ

  6.1.Исполнитель обязан известить Заказчика о завершении работ по настоящемудоговору.

  6.2.В срок не более 2 рабочих дней с момента получения извещения Заказчик обязан приступитьк приёмке работ.

  6.3.Результат всех работ передаётся Заказчику вместе с Актом сдачи-приёмки работ,подписываемый Сторонами в течение 10 рабочих дней.

  6.4.В случае невозвращения Заказчиком подписанного Акта сдачи-приёмки работ поистечении 10 рабочих дней и не предоставления мотивированного отказа в такие жесроки Исполнитель считает результат всех работ принятым.

7. Решение  споров

  7.1.Стороны  будут прилагать  все  усилия к  тому, чтобы  решать все  разногласия  и споры, возникшие  по  настоящему Договору, в  связи с  ним или  в результате  его  исполнения, путем переговоров.

  7.2.При рассмотрении споров в суде переписка Сторон по электронной почте будетпризнана достаточными  доказательствами.

8.Дополнительные  условия

  8.1.Каждая  Сторона освобождается  от  ответственности за  частичное или  полное неисполнение  обязательств по  настоящему Договору  в случаях, если  это неисполнение явилось следствием  обстоятельств  непреодолимой силы, возникших после заключения  Договора, которые  ни одна  из  Сторон не могла  предвидеть  и предотвратить  разумными мерами.

 К  обстоятельствам  непреодолимой силы  относятся: стихийные  явления природы,  военные  действия, акты  или действия  государственных  органов или любые другие  обстоятельства  вне разумного  контроля  Сторон.

  8.2.Если  одна из  Сторон изменяет  свой  адрес, то она  обязана информировать об  этом другую Сторону  до  того, как новый  адрес  вступит в силу.

  8.3.Ни  одна из Сторон не  может передать  свои права  и  обязанности по настоящему  Договору  третьей стороне  без письменного  согласия  другой стороны.

  8.4.Во  всем остальном,  что  не предусмотрено  настоящим  Договором, Стороны руководствуются  действующим законодательством.

 Настоящий договор  подписан «   »_____________20____годав  двух экземплярах, имеющих  одинаковую юридическую  силу.

9. Юридические  адреса Сторон:

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_____________________________________________

Адрес проживания: _____________________________

_____________________________________________

Паспорт серия: ____________ №__________________

Кем  выдан: ____________________________________

______________________________________________

Дата выдачи: ___________________________________

Регистрация: ___________________________________

______________________________________________

Телефон :______________________________________

Индивидуальный предприниматель

Селезенев В.Н.

610000, г. Киров, ул. Ленина 134 корп.1

ИНН 434537144526

ОГРН 3094345035000114

р/сч 40802810811010048551 

Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»

БИК 044525058

К/сч 30101810045250000058

Тел.(8332) 47-36-36

________________/___________________/  ________________/_____________________/ 

 м.п. 

Приложение №1

К договору №______ от ______________________20_____года

Благоустройство места захоронения на участке №__________,расположенном на  кладбище ___________

__________________________________________________ включаетследующее (нужное подчеркнуть):

1. размер места захоронения_________________(м), составляетплощадь ______________м2;

2. оградка №____размер ___________(с калиткой, с цепочкой),по цене _______м2, сумма:______________

3. стол__________________ по цене__________________,кол-во__________, сумма___________________

4. скамья________________ по цене__________________,кол-во__________, сумма___________________

5. установкаоградки_________________________________________________________________________

6. установка стола,скамейки__________________________________________________________________

7. демонтажоградки_________________________________________________________________________

8. демонтаж стола,скамейки__________________________________________________________________

9. демонтаж памятника, креста_________________________________________________________________

10. бетонная стяжка__________м2, размер___________________,сумма_____________________________

11. песчаная подушка_________м2, размер___________________,сумма_____________________________

12. плитка_____________________,кол-во_________________________, сумма_______________________

13. бордюры_______________, кол-во___________,цена_____________, сумма_______________________

14.торцеваясторона_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Всего наименований __________, на сумму________________  (________________________________

_______________________________________________________________________)руб. _________ коп.

Заказчик

Исполнитель

______________/_________________________/

_______________/_______________________/

Источник: http://xn--80aeraakbmjpcut5p.xn--p1ai/dogovor_na_blagoustroystvo_mesta_zahoroneniya/

Грамотный договор на изготовление и установку памятника

Образец договор на изготовление памятников

Сам по себе договор только регулирует ваши отношения с продавцом: очерчивает круг прав и обязанностей каждого, предусматривает действия сторон в случае форс-мажора и утверждает итоговую сумму на оказание услуг. Сами услуги обычно не перечисляются в договоре (по крайней мере, в сфере изготовления памятников): для этого существует бланк договора; кроме этого, менеджер обязан выдать вам товарный чек на сумму предоплаты.

Бланк договора

В бланке обязательно указываются все позиции, заказанные вами у поставщика – как товары, так и услуги:

  • выбранный памятник с артикулом, всеми элементами (стела, тумба, цветник, крест) и их размерами;
  • тип полировки памятника (круговая или только по лицевой стороне);
  • тип фотографии (лазерная графировка, фотокерамика, металлоэмаль);
  • согласование эскиза фотографии с художником;
  • выбранный шрифт для Ф.И.О., дат и эпитафии;
  • выбранная техника (лазер, пескоструй, скарпель) для Ф.И.О., дат и эпитафии;
  • декоративные элементы с артикулами и техникой исполнения (лазер, пескоструй, скарпель);
  • другие товары (ограды, вазы, цоколя) с артикулами и размерами.

Для всех позиций указывается количество.

На этом же бланке указывают:

  • личные и контактные данные заказчика;
  • сроки изготовления памятника;
  • цены на все позиции, промежуточную цену, размер скидки, итоговую цену, размер предоплаты и размер остатка по оплате;
  • данные об участке, где предполагается установить памятник (необходимость демонтажа, утилизации, выравнивания грунта, также трудности с доступом к нему);
  • предварительный эскиз готового памятника.

Бланки (а их может быть более, чем один, например, при дозаказе товаров и услуг) являются неотъемлемыми приложениями к договору и при наличии подписей сторон имеют такую же юридическую силу, что и договор.

Товарный чек

Обычно предоплата составляет от трети до половины суммы памятника. В компании Postament.ru это 30 % для обычных памятников и 50 % для памятников по особому заказу (эксклюзивные надгробия). На сумму, которую вы оставляете при заказе, менеджер выдает вам товарный чек с печатью организации и своей подписью.

Все документы (договор, бланк(и), товарный чек) идут под одним номером: назвав его менеджеру, можно быстро узнать статус заказа или задать по нему другой вопрос.

Что следует оговорить в документе?

  • Сроки выполнения обязательств сторон и порядок расчета

Здесь, вроде бы, все понятно: указываем, в какой срок исполнитель обязан изготовить памятник, а покупатель – оплатить заказ. В этой же главе указывается точная итоговая сумма, размер предоплаты и размер остатка (обязательно не только цифрами, но и прописью).

  • Права и обязанности сторон

Как и обычно в договорах, это самая большая и сложная часть документа. В ней покупатель и исполнитель стараются предусмотреть все штатные и внештатные ситуации и пути выхода из них.

Хорошо, если здесь будут четко указаны сроки, в которые, например, исполнитель обязуется выполнить дополнительные работы, не указанные в первоначальном бланке, или сроки, в которые товары и услуги считаются принятыми, если покупатель «тянет» с подписанием акта приемки-передачи, и многое другое.

  • Полную информацию по установке изделий на участке

Договор также регламентирует установку памятника.

Эту главу следует прочитать даже более внимательно, чем другие, так как здесь полностью оговаривается ответственность покупателя за то, что на участке вообще получится установить памятник: он обязан обеспечить разрешение на монтаж, доступ к участку, ровную поверхность грунта на нем и многое другое.

Да, о работах по монтажу и утилизации можно договориться с поставщиком, но только на покупателе лежит ответственность решения о том, нужны ли там эти услуги или можно обойтись без них; а получить разрешение на установку без него и вовсе не получится.

За срыв установки памятника по подобным причинам будет ответственен только покупатель.

  • Правила эксплуатации изделий и гарантийные сроки

Эта глава поможет читателю выяснить, как ухаживать за памятником или другими изделиями; если он нарушит оговоренные в этой главе правила эксплуатации, он утеряет возможность гарантийного обслуживания. Здесь все, как в других сферах: попробовал починить телефон самостоятельно – потерял гарантию; попытался отчистить памятник суровым абразивом – точно так же потерял гарантию.

  • Ответственность сторон при нарушении договора

При утверждении этой главы обычно ориентируются на законодательство о защите прав потребителей, и устанавливают материальную ответственность за нарушение сторонами договора: пени за просрочку и другое.

Обязательно проследите, чтобы исполнитель в договоре указал все стандартные реквизиты: наименование ИП, юридический адрес, ИНН, ОГРН, номер расчетного счета и банк, в котором он открыт, БИК и корреспондентский счет, а также Ф.И.О. физического лица, которое подписывает с вами договор от имени своего ИП.

Образец договора на изготовление памятника

Хотите внимательно почитать наш договор перед тем, как приходить к нам за заказом? Нет проблем – по ссылке можно бесплатно скачать образец договора на изготовление памятника. По его содержанию вы всегда можете задать любые вопросы нашему менеджеру.

Источник: https://postament.ru/blog/dogovor-na-izgotovlenie-i-ustanovku-pamyatnika-skachat-obrazec/

Адвокат 24