Договор подряда установка окон

Договор подряда на производство и установку пластиковых окон

Договор подряда установка окон

на производство и установку пластиковых окон

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке.

1.2. Изделия будут доставлены и установлены по адресу: .

1.3. Изделия поставляются в соответствии с утвержденным Заказчиком индивидуальным проектом – Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора), калькуляцией – перечень работ и услуг (Приложении №2 настоящего Договора).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п.1 настоящего Договора, не позднее рабочих дней после частичной или полной оплаты. Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства.

2.1.2. Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие.

2.1.3. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки.

2.1.4. Безвозмездно исправить выявленные Заказчиком в процессе приемки и указанные в Акте приемки недостатки в течение календарный дней.

2.1.5. В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. В одностороннем порядке изменить срок выполнения обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком условий п.3 настоящего Договора (Стоимость работ и порядок расчетов).

2.2.2.

Приостановить работы, немедленно известить об этом Заказчика, и до получения от него письменных указаний не возобновлять работы при обнаружении: не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, либо угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо влияющих на финансовый результат работ. Составить об этом Акт соответствующего содержания и при этом могут меняться сроки выполнения работ.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Оплатить стоимость настоящего Договора в соответствии с. п.3.

2.3.2. Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки.

2.3.3. Присутствовать и принять Изделия при доставке, подписав соответствующий Акт о доставке, а также обеспечить сохранность Изделий до начала и во время проведения Работ.

Если по каким-то причинам Заказчик сам не может присутствовать и принять Изделия при доставке, в таком случае от лица Заказчика должен присутствовать Представитель, действующий на основании доверенности – доверенное лицо.

2.3.4. Подписывать промежуточные Акты при необходимости, в том числе составленные согласно п.2.2.2.

2.3.5. В день окончания монтажа принять выполненные Исполнителем работы, подписав Акт приемки, при наличии недоделок либо мотивированных претензий к качеству указать их в Акте.

2.3.6. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора (т.е. оплатив ему стоимость уже изготовленных Изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг).

2.4.2. Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки Изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а так же скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласована сторонами в Приложении и составляет рублей (без НДС).

3.2. При подписании настоящего Договора Заказчик производит оплату (предоплату) Договора в размере рублей.

3.3. Датой начала срока исполнения по Договору считается следующий день после подписания настоящего Договора и приложений, а так же поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.4. Установка Изделий осуществляется при поступлении 100% денежных средств от стоимости Договора на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.5. Стоимость настоящего Договора может измениться в процессе исполнения Договора в связи с изменением перечня комплектующих, работ и услуг, о чем составляется Акт или Дополнительное соглашение сторонами.

3.6. Заказчик гарантирует оплату, связанных с выполнением условий настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЙ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за дней.

4.2. При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки. Заказчик принимает Изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуального проекта (технического задания), и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.

4.3. Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки Изделия. Повторная доставка назначается Исполнителем и оплачивается дополнительно до доставки.

4.4. Исполнитель несет все риски потери и повреждения Изделий до момента передачи Заказчику. Заказчик несет все риски и потери или повреждения Изделий с момента их поставки в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.

4.5. Дата и время выполнения работ по Договору доводятся до Заказчика по указанным реквизитам для связи не менее чем за дней.

4.6. Работа принимается Заказчиком или его доверенным лицом и Сторонами подписывается соответствующий Акт.

4.7. Правила приемки Изделий и проведения работ указаны в Приложении №3 настоящего Договора.

5. ОВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель обязан Заказчику уплатить неустойку (пеню) в размере % стоимости Договора за каждый день просрочки.

5.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями (Приложение №4 Договора).

5.4. В случае монтажа Изделий не силами Исполнителя, последний не несет ответственности за качество установки, за хранение эксплуатационных характеристик Изделий. Гарантия на монтажные работы в данном случае не предоставляется.

5.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

5.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1.

Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение принятых на себя Сторонами обязательств явилось следствием природных явлений, иных действий внешних объективных факторов и прочих установленных обстоятельств непреодолимой силы, за которые поименованные выше стороны не отвечают и фактически предотвратить неблагоприятное воздействие таковых они не имеют возможности.

6.2. При наступлении указанных в п.6.1 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону, с приложением соответствующих свидетельств.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору и считается исполненным после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, а также документов на доставку Изделий и проведения всех взаиморасчетов.

7.2. Все устные или письменные договоренности о порядке производства работ, перечня работ, их сроков, порядка оплаты достигнутые сторонами до заключения Договора, оформляется исключительно в письменной форме, обязательным указанием сроков, размеров и иных характеристик работ и условий, в виде приложений к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.

7.3. При гарантийном обслуживании гарантия не действительна в случае:

  • если Изделия были установлены не специалистами Исполнителя;
  • если неисправности Изделий вызваны механическими повреждениями, разборкой и другим посторонним вмешательством в конструкцию Изделия, эксплуатацией с нарушениями требований инструкции.

7.4. Гарантия по настоящему Договору ограничена следующими сроками со дня выполнения работ или поставки Изделий: Гарантия на Изделия составляет месяцев, Комплектующие – месяцев, Работы – месяцев.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7.6. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

  • Индивидуальный проект Изделия – Техническое задание (при подписании Договора);
  • Приложение №1 к Договору на Изделия, комплектующие, выполнение работ и доставку (при подписании Договора);
  • Акт приема выполненных работ и другие Акты (в процессе исполнения Договора);
  • Дополнительное соглашение об изменении условий Договора, в случае его оформления;
  • Правила приемки Изделий и подготовки к монтажу.

7.7. Все уведомления по настоящему Договору производится по реквизитам, указанным в Договоре.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке, а при не достижении Сторонами соглашения по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с подсудностью, установленной действующим процессуальным законодательством.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ЗаказчикРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон: 

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель _________________Заказчик _________________

Источник: http://digm.ru/dogovor-podryada-na-proizvodstvo-i-ustanovku-plastikovyh-okon.html

Договор подряда на монтаж ПВХ окон

Договор подряда установка окон

на монтаж ПВХ окон

Гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель производит монтаж исходя из следующего порядка:

2.1.1. Заказчик согласовывает с Исполнителем объем и цену работ, в заказе на монтаж Приложение №1 на основании которого Исполнитель готовит и передает Заказчику следующие документы:

  • Согласованный заказ и схему на монтаж (Приложение №1 к настоящему Договору).
  • Договор на монтаж ПВХ окон.

2.1.2. После подписания Заказчиком данного Договора и Приложения №1, Договор считается вступившим в силу.

2.1.3. Монтаж осуществляется в течение рабочих дней.

2.2. Заказчик принимает работу Исполнителя по монтажу «»2014 года.

2.3. Заказчик обязан уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ в соответствии с настоящим Договором и Приложениями №1, №2 к настоящему Договору, по окончании монтажа.

З. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА

3.1. Оплата производится по ценам, настоящего Договора и включает в себя стоимость ПВХ изделий и работ по монтажу в соответствии с Приложениями №1, №2.

3.2. Общая сумма договора составляет рублей.

3.3. Авансовый платеж составляет рублей.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. При подписании настоящего Договора, Заказчик оплачивает авансовый платеж.

4.2. После окончания работ по настоящему Договору Заказчик оплачивает Исполнителю оставшуюся часть от общей суммы настоящего Договора, что составляет рублей.

4.3. Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком по настоящему Договору производится в рублях на основании законодательства РФ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

5.2. В случае нарушения срока сдачи выполняемых работ, указанного в настоящем Договоре, по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает заказчику неустойку в размере % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора.

Если срок сдачи выполненных работ нарушен по вине Заказчика (Заказчик не обеспечил своевременный доступ работников Исполнителя и надлежащие условия для выполнения Исполнителем данного договора), Заказчик выплачивает Исполнителя неустойку в размере % от суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора.

5.3. Заказчик обязан при подписании Договора проверить и утвердить места установки, конфигурацию конструкции, отраженные в Приложении №1. После подписания Договора и Приложения №1 претензий Заказчика по конфигурации и конструкции не принимаются.

5.4. Исполнитель несет ответственность только за выполненные работы. В случае нарушения технологии устройства у Заказчика, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика письменно в Приложении №2, ответственность за качество работ в этом случае Исполнитель не несет.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. При форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т.д.

), если они повлияли на выполнение сторонами обязательств, стороны ответственности не несут.

При этом сроки выполнения работ по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени действия вышеперечисленных обстоятельств непреодолимой силы, в случае если они влияли на своевременное выполнение Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Договора обеими сторонами.

7.2. Исполнитель гарантирует Заказчику выполнение работ по монтажу с надлежащим качеством сроком на месяцев.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Имущественная ответственность сторон регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются договорным путем. В случае если стороны не могу прийти к соглашению, то все споры решаются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Исполнитель оставляет за собой право на осуществление фотоконтроля за производством монтажных работ.

8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а второй у Заказчика.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только по взаимному согласованию сторон и оформляются в письменном виде.

8.5. Досрочное расторжение настоящего Договора производится только по взаимному согласию сторон, и оформляются в письменном виде.

8.6. Претензии по качеству монтажных работ Заказчик должен предъявить Исполнителю только в письменном виде.

8.7. С момента подписания настоящего Договора, устные договоренности теряют силу.

Договор

Договор №

       на организацию работ по изготовлению и установке конструкций из профиля ПВХ   

г. Киев                                                                                                               «_____» _____________2014г.

      Компания «Вікна-буд» в лице СПД Мазанко Марины Васильевны,  в дальнейшем Подрядчик ,с одной стороны и ________________________________________________________, в дальнейшем Заказчикс другой стороны, вместе именуемые далее Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1     Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по изготовлению и установке  конструкций из профиля ПВХ фирмы  Rehau_________  (Германия), с фурнитурой Maco(Австрия), согласно спецификации, подписанной Сторонами, которое является неотъемлемой частью настоящего   Договора.

1.2     Под установкой следует понимать жесткое укрепление конструкции в проеме и изолирование технологической  щели между проемом и рамой монтажной пеной соответствующей времени года.

1.3     Работы выполняются из материалов Подрядчика.

1.4    Местонахождения объекта: ___________________________________________________________

  1. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1  Стоимость работ на момент заключения данного Договора указана в спецификации.

Порядок расчетов по Договору:

Заказчик оплачивает аванс  в размере __________ от стоимости работ на момент подписания договора или листа замеров.

Остаток _____________ оплачивается Заказчиком в день окончания работ.

Общая стоимость работ включает:

    стоимость всех конструкций, материалов и работ по демонтажу и монтажу окон, включая их доставку на объект;

    стоимость необходимых обмеров на объекте и разработки чертежей.

  1.    Подрядчик обязуется выполнить работы в срок, согласно п. 3.1. Договора.
    1. Подрядчик обязуется заранее , не позднее 1 (одного) дня до даты поставки, предупредить Заказчика про готовность заказа.
    2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком:
    3. Подрядчик обязуется выполнять работы по настоящему Договору в соответствии с техническим заданием Заказчика, требованиями СНиП и государственных  стандартов.
    4. При выполнении работ соблюдать на  строительной площадке требования действующего законодательства по охране окружающей среды, по противопожарной безопасности и технике безопасности согласно существующих норм ДБН.
    5. В случае появления необходимости выполнения работ, непредусмотренных данным Договором, ведущих к увеличению общей стоимости работ,  сообщить об этом Заказчику в момент определения такой необходимости, и по обоюдной договоренности подписать дополнительное соглашение на эти работы.
    6. В течение гарантийного срока устранять за свой счет недостатки.
    7. Ежедневно сдавать на охрану объекта находящиеся на строительной площадке, материальные ценности.
    8. Обязательства Заказчика
      1.   Заказчик обязуется внимательно проверить совпадают ли данные спецификации с его пожеланиями. При возникновении вопросов выяснить их у менеджера или замерщика.
      2. Подписать спецификацию и Договор. После оформления заказа и внесения предоплаты изменения в заказ не принимаются.
      3. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения обязательств, а именно:
      4. Гарантийные обязательства
      5. Ответственность сторон
  2. Заказчик предупрежден, что в соответствии действующих норм ДСТУ БВ.2.6-15-99  в оконные проемы необходимо устанавливать  5-ти камерную систему с монтажной толщиной 70мм и  двухкамерный энергосберегающий стеклопакет 4-10-4-10-4i в I климатической зоне Украины (Киев и Киевская область). Ответственность за использование  стеклопакетов cсопротивлением теплопередаче ниже 70 Вт/мºС несет Заказчик.
  3. Подрядчик не несет ответственность за недостатки, которые возникли в результате обмерзания стеклопакетов, если Заказчик заказал однокамерный стеклопакет, не рекомендованный Подрядчиком.
  4. При предоставлении Заказчиком размеров конструкций и комплектующих Подрядчик                         

2.3     Если в ходе выполнения работ возникнет необходимость  выполнения непредусмотренных   Договором работ, Стороны договариваются о дополнительной смете на выполнение этих работ и фиксируют в  дополнительных соглашениях.

3.1. Подрядчик начинает работы по Договору в течение 2 (двух) часов после получения  аванса и обязуется закончить все работы по настоящему Договору до _______________________г.

3.2. Подрядчик вправе в одностороннем порядке перенести строки окончания работ на срок просрочки выполнения обязательств Заказчиком в случае:

      -несвоевременной передачи Подрядчику мест монтажных работ в состоянии строительной  готовности;

-несвоевременного осуществления Заказчиком обязательств по оплате работ;

           -за размеры конструкций, снятые Подрядчиком.

        -за качество материалов и комплектующих, используемых для выполнения работ по Договору;

        -за качество выполненных монтажных  работ.

-обеспечить беспрепятственный доступ к месту закрепления конструкций;

— обеспечить наличие электричества непосредственно на место закрепления конструкций;

-гарантировать сохранение целостности полученных от Подрядчика конструкций на объекте.

-предупредить Подрядчика про все обстоятельства (преграды), которые могут повлиять на сроки поставки.

 5.4 Присутствовать на месте выполнения работ на момент окончания работ, подписать акт выполненных работ. При не подписании акта выполненных работ Заказчиком в течение 5(пяти) рабочих дней без мотивированного отказа в письменной форме прием работ считается подписанным с двух сторон.

5.5  Своевременно оплачивать продукцию и работы Подрядчика в порядке и на условиях, определенных в настоящем Договоре.

6.1 Подрядчик дает Заказчику гарантию от производителя  на конструкции ПВХ, стеклопакет, фурнитуру  монтажные  работы сроком на 5 лет; на москитные сетки, отливы подоконники-1год со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации.

6.2. Гарантия не распространяется на продукцию, которая вышла из строя вследствие:

-воздействия химических реактивов, кислот, очищающих абразивных средств и т.п;.

-стихийных бед или форс-мажора;

-термической деформации ПВХ-профиля;

-неправильной эксплуатации изделий;

-несвоевременной герметизации откосов;

-неквалифицированной разборкой, ремонтом не работниками  Подрядчика;

-ударных воздействий, обусловленных неправильной эксплуатацией.

 6.3 Претензии к работе фурнитуры не принимаются в случае загрязнения механизмов строительными  смесями, песком, пылью, мусором.

6.4 Гарантия не распространяется на конструкции, установленные Заказчиком самостоятельно.

6.5 Гарантийное обслуживание производится Подрядчиком бесплатно с момента подписания заказчиком Акта выполненных работ:

     -при наличии Договора и Акта выполненных работ.

     -полной оплаты заказа;

     -если откосы установлены качественно и не позднее 3-х недель  после установки  окон.

не несет ответственности за их правильность.

7.4 Подрядчик не несет ответственность за несоответствие конструкций архитектурному стилю строения, в котором, согласно спецификации, устанавливаются конструкции.

7.5 Подрядчик не гарантирует сохранение целостности демонтированной конструкции и проемов при демонтаже.

7.6  За невыполнение Заказчиком условий оплаты заказа Заказчик выплачивает штраф в пользу Подрядчика в размере 0,05%  стоимости заказа за каждый день просрочки платежа.

7.7  За невыполнение Подрядчиком условий поставки заказа Подрядчик выплачивает штраф в пользу Заказчика в размере 0,05%  стоимости заказа за каждый день просрочки поставки.

7.8  За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины и настоящим Договором.

7.9 Если одна из Сторон — участников Договора не сможет выполнить Условия Договора из-за обстоятельств форс-мажора: война, пожары, наводнения, землетрясения и др., в то время выполнения Договора будет продлено на срок, равный сроку действия этих обстоятельств, если иное не будет оговорено дополнительным соглашением, о чем письменно должна уведомить одна из Сторон.

8. Срок действия договора

    Договор вступает в силу с момента его подписания  и прекращает свое действие после   

    выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.Разрешение споров

                  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, будут по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами. В случае, если стороны не придут к согласию, то спор должен быть передан на рассмотрение в Хозяйственный Суд Украины.

Внимание! Важно! Влияет на Гарантию!

Уважаемый заказчик, при возникновении необходимости в гарантийном обслуживании необходимо обратиться в офис, позвонить или написать на электронную почту для регистрации  заявки.

Не рекомендуется обращаться напрямую к монтажным бригадам —это снимает Ваш заказ с гарантии!

Адреса и реквизиты Сторон

Подрядчик                                                                                               Заказчик

СПД Мазанко Марина Васильевна

г. Киев 02091 ул.Вербицкого 30

ИН 2714222789

Свидетельство № 545558

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

т.227-41-64, т8-068-351-12-71

099-340-3936

т/ф227-41-64

От Подрядчика                                                                               От Заказчика

Мазанко М.В.

Источник: http://vikna-bud.com.ua/kontrol-kachestva/dogovor

Адвокат 24