Договор подряда сборки мебели

Договор подряда на изготовление и монтаж мебели

Договор подряда сборки мебели

Юридические услуги по 

составлению договоров подряда 

на изготовление и монтаж мебели 

+7(926)433-6018


Договор подряда на изготовление и монтаж мебели
№ _______

город Москва

«___» _________20__г.

       ООО «__________», в лице Генерального директора _________, действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и

       ООО «_________», в лице Генерального директора ___________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

ПОДРЯДЧИК обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА выполнить работы по изготовлению, доставке и установке (монтажу) мебели (далее по тексту – «Изделия») в помещении ЗАКАЗЧИКА (далее по тексту – «Объект»), расположенный по адресу: _____________ в количестве и комплектности в соответствии с согласованной и утвержденной СТОРОНАМИ Сметой (Приложение №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Чертежи и эскизы Изделий являются неотъемлемой частью соответствующей Спецификации (далее по тексту – «Техническая документация»).

При необходимости ЗАКАЗЧИК предоставляет ПОДРЯДЧИКУ  Дизайн-проект, включающий в себя план расстановки Изделий на Объекте.

1.3. ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и размерах, предусмотренных настоящим Договором.

1.4. Изготовленные ПОДРЯДЧИКОМ Изделия и выполненные работы должны соответствовать техническим условиям, перечисленным в соответствующих ГОСТах и Технической документации.

1.5. Работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Договора, выполняются силами и материально-техническими средствами ПОДРЯДЧИКА.

1.6.Работы, не предусмотренные настоящим Договором, оформляются Дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. ПОДРЯДЧИК выполняет работы, предусмотренные в пункте 1.1. настоящего Договора в сроки с ________ по _________ года.

2.2. В случае внесения ЗАКАЗЧИКОМ изменений в Техническую документацию после начала выполнения ПОДРЯДЧИКОМ работ по Договору, сроки исполнения работ и их стоимость подлежат пересмотру с учетом стоимости затрат, понесенных ПОДРЯДЧИКОМ с начала работ по данному Договору.

В обоснование понесенных ПОДРЯДЧИКОМ затрат по выполнению данного Договора, ПОДРЯДЧИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ соответствующие документальные доказательства и обоснованный расчет.

Внесение изменений в Техническую документацию, изменение сроков выполнения работ и стоимости работ оформляется СТОРОНАМИ путем заключения Дополнительного соглашения к Договору.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, ПОДРЯДЧИК обязуется:

3.1.1. назначить ответственного представителя со своей стороны для решения организационных вопросов с ЗАКАЗЧИКОМ;

3.1.2. в целях подготовки Технической документации своими силами произвести соответствующие замеры на Объектах ЗАКАЗЧИКА (если ПОДРЯДЧИК выполняет работы по изготовлению Изделий);

3.1.3. осуществить разработку Технической документации в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Российской Федерации и передать ее на согласование ЗАКАЗЧИКУ на бумажном носителе в количестве 2 (двух) экземпляров по каждому Изделию (если ПОДРЯДЧИК выполняет работы по изготовлению Изделий);

3.1.4. внести изменения в Техническую документацию и исправления по требованию ЗАКАЗЧИКА в случае наличия таковых и если они не противоречат условиям настоящего Договора, в отдельно согласованные СТОРОНАМИ сроки;

3.1.5. произвести доставку и установку (монтаж) Изделий в сроки, предусмотренные Спецификацией.

В случае недоставки ПОДРЯДЧИКОМ готовых Изделий в согласованный срок по причине отсутствия у ЗАКАЗЧИКА возможности приемки указанных Изделий, СТОРОНЫ дополнительно оговаривают сроки доставки готовых Изделий и сроки их установки (монтажа) на Объекте ЗАКАЗЧИКА, которые фиксируется в Дополнительном соглашении к настоящему Договору. О невозможности приемки готовых Изделий ЗАКАЗЧИК обязан заблаговременно письменно уведомить ПОДРЯДЧИКА.

3.1.6. вместе с изготовленными Изделиями передать ЗАКАЗЧИКУ все соответствующие документы (сертификаты, правила эксплуатации Изделий, паспорт на Изделия, гарантийный талон и т.д.);

3.1.7. предоставить ЗАКАЗЧИКУ Акт сдачи-приемки выполненных работ в день сдачи работ ЗАКАЗЧИКУ.

3.2. Для обеспечения выполнения ПОДРЯДЧИКОМ работ в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, ЗАКАЗЧИК обязуется:

3.2.1. со своей стороны назначить ответственного представителя за выполнение настоящего Договора;

3.2.2. после подписания Спецификации передать ПОДРЯДЧИКУ Техническое задание на проектирование Изделий (если данные работы подлежат выполнению ПОДРЯДЧИКОМ);

3.2.3. обеспечить ПОДРЯДЧИКУ надлежащие условия для выполнения работ по настоящему Договору (доступ на Объекты) для производства соответствующих замеров и установки (монтажа) Изделий, электропитание и т.д.;

3.2.4. в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления ПОРЯДЧИКОМ готовой Технической документации, согласовать указанную документацию или представить ПОДРЯДЧИКУ замечания по документации;

3.2.5. осуществит своевременную приемку и оплату результатов выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ по настоящему Договору;

3.2.6. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.  Общая Стоимость Работ  (сумма Договора), подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему Договору, определяется на основании Локально – сметного расчета (Приложение №1 к настоящему Договору) и составляет: _________(___________) рублей, в том числе НДС 18%. Оплата работ по настоящему Договору производится в следующем порядке (если иное не будет оговорено в Спецификации):

4.1.1. ЗАКАЗЧИК в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Договора и получения выставленного ПОДРЯДЧИКОМ счета на оплату перечисляет на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА авансовый платеж в размере  ________(_______) рублей  НДС 18%;

4.1.2. Окончательный расчет за выполненные работы производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки всех выполненных работ.

4.2. Обязательство ЗАКАЗЧИКА по оплате работ считается исполненным с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Сдача-приемка работ по настоящему Договору производится в два этапа:

5.1.1. предварительная приемка работ производится в день доставки ПОДРЯДЧИКОМ готовых Изделий на Объект(ы) ЗАКАЗЧИКА;

5.1.2. окончательная приемка работ производится по окончании установки (монтажа) готовых изделий на Объекте(ах) ЗАКАЗЧИКА.

5.2. Предварительная сдача-приемка Изделий происходит на Объекте ЗАКАЗЧИКА в присутствии представителей ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА и оформляется двусторонним Актом сдачи-приемки готовых Изделий.

При наличии у ЗАКАЗЧИКА замечаний по качеству Изделий, последние фиксируются в двустороннем Акте о выявленных недостатках (дефектах), в котором указываются выявленные недостатки (дефекты) в Изделиях, порядок и сроки их устранения. Устранение ПОДРЯДЧИКОМ указанных недостатков (дефектов) в любом случае должно быть произведено в срок, не позднее 4 (четырех) рабочих дней с момента составления указанного Акта.

5.3. Сдача-приемка выполненных работ по установке Изделий оформляется соответствующим Актом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, после установки Изделий на Объекте ЗАКАЗЧИКА.

       При наличии у ЗАКАЗЧИКА замечаний по установке (монтажу), последние фиксируются в двустороннем Акте о выявленных недостатках (дефектах), в котором указываются выявленные недостатки (дефекты) в выполненных работах, порядок и сроки их устранения. Устранение ПОДРЯДЧИКОМ указанных недостатков (дефектов) в любом случае должно быть произведено в срок, не позднее 4 (четырех) рабочих дней с момента составления указанного Акта.

5.4. ЗАКАЗЧИК обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от ПОДРЯДЧИКА Акта сдачи-приёмки выполненных по настоящему Договору работ подписать его, либо в предусмотренный настоящим пунктом срок предоставить мотивированное письменное возражение.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. На все изготовленные в соответствии с настоящим Договором Изделия ПОДРЯДЧИК предоставляет гарантию сроком на 1 (один) год с момента подписания СТОРОНАМИ Акта сдачи-приемки работ по монтажу Изделий.

В течение гарантийного срока все обнаруженные недостатки (дефекты) устраняются ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет, и в удобное для ЗАКАЗЧИКА время, указанное в запросе ЗАКАЗЧИКА на устранение недостатков.

При этом гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРОН

7.1. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения принятых на себя в соответствии с настоящим Договором обязательств, СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных соответствующей Спецификацией, ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в виде пени в размере 0,1 % от стоимости работ, выполнение которых просрочено, за каждый календарный день просрочки.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются СТОРОНАМИ путем переговоров, а в случае не достижения договоренности, все споры решаются в установленном порядке законодательством РФ.

8.2. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров по настоящему Договору является обязательным для СТОРОН.

8.3. СТОРОНА, получившая претензию обязана рассмотреть ее и направить другой СТОРОНЕ ответ по существу в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения претензии. В случае если ответ на претензию не будет направлен в указанный срок, условия претензии будут считаться не принятыми.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения СТОРОНАМИ принятых на себя обязательств.

9.2. Все изменения, дополнения, приложения и акты к настоящему Договору оформляются в письменной форме и подписываются должным образом  уполномоченными представителями СТОРОН.

9.3. Все, что не обусловлено настоящим Договором, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. После подписания настоящего Договора вся предыдущая переписка и иные письменные и устные договоренности СТОРОН по предмету настоящего Договора теряют силу.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из СТОРОН.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«,»author»:»»,»date_published»:null,»lead_image_url»:null,»dek»:null,»next_page_url»:null,»url»:»http://lebedevlaw.blogspot.com/2011/03/blog-post_02.html»,»domain»:»lebedevlaw.blogspot.com»,»excerpt»:»»,»word_count»:1293,»direction»:»ltr»,»total_pages»:1,»rendered_pages»:1}

Источник: http://lebedevlaw.blogspot.com/2011/03/blog-post_02.html

Договор на сборку мебели

Договор подряда сборки мебели

договор №

г. Москва                                                                                                       _________ 2018 г.

 «_____», далее именуемое «Клиент», в лице  ___________  ,действующего на основании Устава, с одной стороны и  «_______», далее именуемое «Исполнитель», в лице  ____________, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.         ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется за вознаграждение, отсвоего имени и за счет Клиента выполнить или организовать выполнение следующих

услуг: а) связанных с организацией сборки мебели, разборки и дополнительных работ с мебелью

          Б) проведение сборки, разборки и других работ по мебели, по указанному  адресу Клиентом.

1.2.       Клиент обязуется оплатить вышеуказанные услуги.

2.         ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.      Клиент обязан;

2.1 .1. Подать Исполнителю заявку с указанием: характера мебели; даты проведения работ, места (адресов, контактных телефонов).

2.2.      Исполнитель обязан:

2.2.1.  Рассмотреть заявку Клиента и дать подтверждение на ее выполнение.

2.2.2.  Во исполнение настоящего Договора не заключать от своего имени договоры с третьими лицами.

2.2.3.  Принимать все необходимые меры для соблюдения интересов Клиента и сохранности мебели.

3.         ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.       Расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора,возмещаются Клиентом в полном объеме. Для этого Исполнитель выставляет  калькуляцию стоимости оказанных услуг, на основании которой выставляется счет на

оплату.

3.2.     После выполнения работ, Клиент обязуется оплатить счет, выставленный Исполнителем, с момента получения счета.

3.3.     Стоимость обязанностей услуг Исполнителя определяется в соответствии  согласованными тарифами, являющимся приложением к Договору*.

3.4.      По желанию Клиента – Исполнитель обязуется предоставлять акт выполненных работ, порезультатам проведенных работ, а также счет на оплату. Клиент обязуется оплачивать услуги Исполнителя при получении счета и подписания акта

выполненных работ.

4.         ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.  Исполнитель несет ответственность за утрату, повреждение мебели, произошедшие
при выполнение им обязательств по договору и до выдачи получателю, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, которые Исполнитель не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.

4.2.   Ущерб  возмещается Исполнителем в следующем размере:

–  в случае утраты – в размере его стоимости;

–  в случае повреждения мебели – в сумме, на которую понизилась её стоимость.

5.         ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6. Cрок действия договора

6.1.                           Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по

6.2.                           Договор может быть расторгнут досрочно но соглашению сторон ,либо по
истечений 5 (пяти) дней с момента подачи одной из сторон заявления о расторженииДоговора при условии полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему

Договору.

6.3.                           Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

От Исполнителя____________________________

Клиент:

от Клиента_________________________         

2018-02-13T21:33:00+00:00, Мебельный Сервис Мастеров

Источник: https://ofmebel-sborka.ru/dogovor-na-sborku-mebeli-57.html

Образец договора на изготовления мягкой мебели

Договор подряда сборки мебели

        В данном разделе вы можете ознакомиться с типичным договором на изготовление мягкой мебели. В договоре указаны все условия, порядок и сроки изготовления,  поставки и сборки мебели, порядок расчета, гарантия на мебель.

                           ДОГОВОР ПОДРЯДА №____
г. Киев                                                                                                                                                    «___» _________________201__г.

Физическое лицо — предприниматель   ……………………………….

,     именуемый в дальнейшем«ИСПОЛНИТЕЛЬ», и  _______________________________________________________________________ который(ая)проживает по адресу____________________________________________________________________________________,именуемый(ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

                                                                               1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ЗАКАЗЧИК заказывает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает заказ на производство работ по изготовлению:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет обусловленные данным Договором работы ЗАКАЗЧИКУ в течении  ________

рабочих дней с момента получения материалов ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

  1. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Общая сумма выполняемых работ по Договору составляет — ________________________________ грн.,     что в

эквиваленте на условные единицы составляет — ___________________, согласно курсу НБУ в день заключения

договора (______________ грн.)

2.2. Сумма предоплаты составляет — _____________________________________________  грн.,               которая     вносится

ЗАКАЗЧИКОМ в момент подписания данного Договора. Передача предоплаты ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ является фактом того, что Сторонами согласованы все существенные условия работ, предусмотренных данным Договором.

2.3. ЗАКАЗЧИК вносит ИСПОЛНИТЕЛЮ остаток от стоимости работ в момент принятия работы, согласно п.

2.1. данного Договора.

2.4. Сумма за установку и/или доставку составляет  ___________________________грн.

2.5. Оплата хранения составляет 10% от общей суммы заказа в день. Оплачивать хранение изделия ЗАКАЗЧИК обязан в том случае, если ЗАКАЗЧИК не принял изделие по истечению срока, указанного в п. 1.2. данного Договора.

3.1.

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: выполнить работу согласно принятому эскизу либо договоренности в оговоренный срок, согласно Договору, любым удобным для ИСПОЛНИТЕЛЯ способом уведомить ЗАКАЗЧИКА о том, что работы выполнены, а также произвести установку с момента полного расчета за выполненную работу. Фактом полного расчета за выполненную работу является подпись ИСПОЛНИТЕЛЯ в графе «Расчет получен в полном объеме».

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет гарантию на работы выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента передачи выполненных работ ЗАКАЗЧИКУ. Гарантия не распространяется на повреждения, ставшие результатом механических воздействий на изделие.

3.3. ЗАКАЗЧИК обязуется: внести предоплату согласно п. 2.2. данного Договора перед началом выполнения работ.

3.4. ЗАКАЗЧИК обязуется: произвести окончательный расчет и принять работу, выполненную согласно Договору. В случае, если ЗАКАЗЧИК по истечению срока, указанного в п. 1.2. данного Договора не может принять работу, ЗАКАЗЧИК обязан оплатить хранение изделия согласно п. 2.5. данного Договора.

4.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием действий непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, а также погодных условий, затрудняющих производство сварочных, малярных работ и доставку. При этом срок исполнения обязательств передвигается на период действия непредвиденных обстоятельств.

______________________________________________                ……………………………………….______________________________________________                Идентификационный № …………………………..______________________________________________                Св.

о государственной регистрации ……………______________________________________________                р/с ……………………………….«Приват Банк»телефон______________________________________                МФО …………..                                   (066)……………..

(098)……………….

________________________________/____________/                __________________________________/…………………../

Работу принял/приняла в полном объеме,
претензий не имею ______________/___________/                Расчет получен в полном объеме__________/_______/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ
Материалы каркаса изделия:
ДВП
ДСП
ДСП ламинированная
Брус
Фанера
МДФ
Натуральное дерево
Наполнение мягких элементов изделия:
ППУ мебельный, обычной плотности
ППУ мебельный, повышенной плотности и эластичности
Латекс
Холофайбер
Синтепон
Пружинный блок
Бескаркасный пружинный блок «Боннель»
Войлок
Пенополистироловые гранулы
ППУ крошка
Механизмы трансформации:
Лакокрасочные работы:
ОБИВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ
С условиями технического задания согласен/согласна _______________________________/___________________/

Источник: https://divani.net.ua/dogovor/

Договор подряда на сборку офисной мебели

Договор подряда сборки мебели

ДОГОВОР ПОДРЯДА
на сборку офисной мебели

Общество с ограниченной ответственностью «Бета», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с одной стороны, и Михалков Сергей Сергеевич, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по сборке офисной мебели в помещении, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Академическая, д.

3, в соответствии с условиями настоящего Договора, техническим заданием Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить Подрядчику вознаграждение за выполненные работы.
1.2.

Перечень мебели, которая подлежит сборке Подрядчиком, приведен приложение № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость работ Подрядчика по настоящему Договору составляет 320 000 (Триста двадцать тысяч) рублей без НДС.
2.2. Сумма, указанная в п. 2.1 настоящего Договора, оплачивается Заказчиком в течение 2 (двух) дней .
2.3. Оплата Заказчиком Подрядчику суммы, указанной в п. 2.

1 настоящего Договора, осуществляется путем Подрядчика.
2.4. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, стоимость которых не входит в стоимость работ, указанных в п. 2.1 настоящего Договора, Подрядчик вправе увеличить стоимость работ, согласовав ее с Заказчиком.

В этом случае Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом:
– начальный срок: 13 марта 2015 года;
– конечный срок: 27 марта 2015 года.
3.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору, согласованными обеими Сторонами.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить работы с надлежащим качеством в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
4.1.2. Безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ по настоящему Договору и в период гарантийной эксплуатации результатов работ.
4.1.3. Своевременно предупредить Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ.

4.1.4.

Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:
– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о выполнении работ;
– иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ;
– иных обстоятельств, которые могут повлечь изменение сроков или стоимости работ.
4.1.5. Уведомить Заказчика о готовности результата работ к приемке не позднее 1 (одного) дня с момента завершения работ.
4.1.6. Не позднее 2 (двух) дней с момента завершения работ представлять Заказчику акт сдачи-приемки работ.
4.1.7. Соблюдать требования, содержащиеся в задании Заказчика, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Самостоятельно определять способы и методы выполнения работ.
4.2.2. Требовать полной и своевременной приемки и оплаты работ Заказчиком.
4.2.3. Увеличить стоимость работ по настоящему Договору в случае изменения условий настоящего Договора.
4.2.4.

Не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует выполнению настоящего Договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
4.2.5.

Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Обеспечить Подрядчика необходимыми материалами и оборудованием для выполнения работ по настоящему Договору.
4.3.2. Заказчик обязан поставить материалы и оборудование в течение 2 (двух) дней после заключения настоящего Договора.

Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
4.3.3. Произвести своевременную оплату работ, предусмотренных настоящим Договором, в порядке и в сроки, предусмотренные разд.

2 настоящего Договора.
4.3.4. Принять результат выполненных работ в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
4.3.5.

Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по сортировке и упаковке товара вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика.

4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.4.2.

В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от Подрядчика настоящего Договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от выполнения Договора.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, уплаченной за выполненную работу.
4.4.3.

В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
– безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
– соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
– возмещения своих расходов на устранение недостатков.
4.4.4. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
4.4.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик по завершении выполнения работ в сроки, установленные п. 3.1. настоящего Договора, устно уведомляет Заказчика о завершении работ, а также представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ и иную необходимую документацию.
5.2.

Заказчик приступает к приемке выполненных работ в срок не позднее 2 (двух) дней с момента получения устного сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.
5.3.

Заказчик в течение 3 (трех) дней (в случае отсутствия замечаний) обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.
5.4.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РИСКИ

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.
6.2.

Если Подрядчик не представит результат работ в соответствии с условиями настоящего Договора, то он обязан возместить реальный ущерб, причиненный Заказчику.
6.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, установленного п. 3.1 настоящего Договора, он уплачивает Заказчику .
6.4.

Заказчик вправе удержать сумму пеней, указанную в п. 6.3 настоящего Договора, из суммы вознаграждения, подлежащего уплате Подрядчику по условиям настоящего Договора.
6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет предоставившая их Сторона.
6.6.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.
8.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте настоящего Договора, должны разрешаться путем переговоров.
9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
10.2.

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.4.

В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Источник: https://www.moedelo.org/spravka/form/dogovor-podryada-na-sborku-ofisnoy-mebeli-word/506806143328

Адвокат 24